答案：正版和盗版教材的区别在于版权问题。正版教材是合法获得版权的，可以保证内容的准确性和权威性。而盗版教材则是未经授权擅自复制或翻印的，内容可能存在错误和偏差，且没有经过审定，可能存在安全隐患。解释：监理工程师教材是指用于监理工程师考试备考的教材，其内容涉及监理工程师考试范围内的相关知识点和技能要求。正版教材通常由正规出版社出版，并经过相关部门的审定和认证，保证了内容的准确性和权威性。而盗版教材则是未经官方授权，由非法渠道获得的，存在版权问题和内容质量难以保证的风险。拓展：购买正版教材不仅能够获得准确和权威的考试备考资料，同时也是支持知识产权保护和反盗版的重要举措。同时，在选择教材时，也要根据自己的实际情况和学习需求进行选择，不盲目跟风或贪图便宜而选择低质量的盗版教材。
1.根据为业主服务的时间范围，建设项目管理按服务阶段分为（ ）的项目管理。 a.施工阶段 b.设计阶段 c.实施阶段全过程 d.决策阶段 e.工程建设全过程 答案：ace 解题要点：根据为业主服务的时间范围，建设项目管理可分为施工阶段的项目管理、实施阶段全过程的项目管理和工程建设全过程的项目管理。其中，实施阶段全过程的项目管理和工程建设全过程的项目管理则更能体现建设项目管理基本理论的指导作用，对建设工程目标控制的效果亦更为突出。 2.某项工作的任务主要是采用常规的技术且属于设备密集型的工作，则该项工作为（ ）服务。 a.咨询 b.工程监理 c.劳务 d.技术 答案：c 解题要点：工程咨询概念是指适应现代经济发展和社会进步的需要，集中专家群体或个人的智慧和经验，适用现代科学技术和工程技术以及经济、管理、法律方面的知识，为建设工程决策和管理提供的智力j艮务。因此谊工作不应列为咨询服务、在国际上通常将暑列为劳务服务。 3.按照国际上的理解，我国（ ）的专业人员属于咨询工程师。 a.建筑师 d.监理工程师 c.会计师 d.造价工程师 答案：abcd 解题要点：参见本章重点难点辅导第3条第1款。 4.要求咨询工程师熟悉项目融资、设备采购、招标咨询的具体运作和有关规定，属于咨询工程师应具备的（ ）素质。 a.知识面宽 b.精通业务 c.协调、管理能力强 d.责任心强 e.不断进取、勇于开拓 答案：a 解题要点：属于要求咨询工程师具有较宽的知识面宽的素质。除了掌握建设工程的专业技术知识之外，还应熟悉与工程建设有关的经济、管理、金融和法律方面的知识，对工程建设的管理过租有深入的了解，井熟悉项目融资、设备采购、招标咨询的具体运作和有关规定。 5.业主委托某工程咨询公司进行全过程服务，但同时又委托其他工程咨询公司对其中某一或某些阶段的工作成果进行审查、评价，属于（ ）情况。 a.全过程服务 b.阶段性服务 c.技术咨询服务 d.决策支持服务 答案：d 解题要点：阶段性服务是指工程咨询公司仅承担上述工程建设全过程服务中某一阶段的服务工作。本例题属于阶段性服务的一种情况。 6.工程咨询公司对中、小企业承包商服务主要是指（ ）服务。 a.合同咨询 b.索赔咨询 c.技术咨询 d.成本估算 答案：c 解题要点：工程咨询公司为承包商提供技术咨询服务对象大多是技术实力不太强的中、小承包商。 7.cm模式是以使用（ ）为特征的建设工程组织管理模式。 a.平行承发包模式 b.cm单位 c.代型型cm模式 d.项口总承包模式 答案：b 解题要点：应用cm模式都需要有具备丰富施工经验的高水平的cm单位，这可以说是应用cm模式的关键和前提条件。 8.与建设工程组织管理的其他模式相比。ep模式具有（ ）基本特征。 a.承包商承担大部风险 b.业主和承包商分担风险 c.业主管理工程实施 d.高层管理的参与e.d+s总价合同模式 答案：ac 解题要点：epc模式的基本特点包括：承包商承担大部分风险，业主或业主代表管理工程实施、总价合同。 9.不宜采用公开招标或邀请招标的建设工程，属于（ ）模式的适用情况： a.cm模式 b.ek模式 c.partnering模式 d.project controlling模式 答案：c 解题要点：模式适用情况：①业主长期有投资活动的建设工程；②不宜采，公开召招标或邀请招标的建设工程；③复杂的不确定因素较多的建设工程；④国际金融蛆2贷款的建设工程。 10.partnering模式与建设项目管理具有相同点主要表现在（ ）。 a.工作属性相同 b.服务对象相同 c.控制目标相同 d.工作内容相同e.控制原理相同 答案：ace 解题要点：project controlling模式与建设项目管理具有一些相同点，主要表现在：①工作性相同；②控制目标相同；③控制原理相同。
2015年监理工程师《案例分析》真题（部分） 施工过程中发生如下事件： 事件1：工作B完成后，验槽发现工地地质情况与设计不符。设计变更导致工作D和E分别比原计划推迟10天和5天开始施工，造成施工单位窝工损失15万元。施工单位向项目监理机构提出索赔，要求工程延期15万元。施工单位向项目监理机构提出索赔，要求工程延期15万元、窝工损失补偿15万元。 事件2：工程开工后90天下班时，专业监理工程师检查各工作的实际进度为：工作G正常;工作H超前10天;工作I拖后10天;工作C拖后20天。 事件3：针对事件2，建设单位要求工程按原合同工期完成，施工单位对施工总进度进行了调整，将工作N持续时间压缩60天。 问题： 1、指出图5-1所示施工总进度计划的关键线路以及工作H、K、M的总时差和自由时差。 2、事件1中，施工单位应向项目监理机构报送哪些索赔文件?项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。 3、事件2中，分别指出第90天下班时各工作时间进度对总工期的影响，并说明理由。 4、事件3中，指出计划调整后工作H、K、M的总时差和自由时差。 参考答案： 问题1： 关键线路：1―3-4-5-7-8-11-12 工作H的总时差40天，自由时差10天 工作K的总时差30天，自由时差20天 工作M的总时差10天，自由时差10天 问题2 施工单位应向项目监理机构报送的索赔文件有：时间发生的28天内递交索赔意向通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 工程延期的补偿为0.因为D工作延误10天，总时差10天，不会造成工期延长;E工作延误5天，总时差20天，不会造成工期延长 费用索赔15万元。因为地质情况与设计不符属于建设单位责任 问题3： 第90天检查时，G工作正常，对总工期无影响;H工作超前10天，但不是关键工作，所以对总工期无影响;I工作拖后10天，I工作是关键工作，所以会造成总工期延长10天;C工作拖后20天，但C工作有总时差30天，所以对总工期无影响。最终会对总工期造成延长10天的影响。 问题4： N工作压缩60天后，H工作总时差50天，自由时差30天;K工作总时差20天，自由时差10天;M工作总时差10天，自由时差10天。
孩子在补习班培训机构进教室上楼梯时摔破头缝了10针，能不能要求培训机构赔偿医药费
搜索建设教育网-监理工程师即可
2020年监理工程师在9月5、6日两天考考试，目前2020年的监理科目真题，我们已经为各=各位考友准备好了，需要的可以到我们官网看看！
你好！我现在办了个补习班生源不好该怎么办
题一：
某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖并移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位;同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。
项目监理过程中有如下事件：
事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前，不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。
事件2：设备安装施工，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，其中五名安装人员无安装资格证书，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和 费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的。
问题：
1.总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。
2.专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核哪些内容?
3.事件1中建设单位在第一次工地会议的作法有哪些不妥?写出正确的作法。
4.监理单位应如何处理事件?
5.在事件3中，总监理工程师的作法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。
参考答案
1.总监理工程师应在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师重新审查。
对于施工组织设计内容的审批上，第一个问题的处理是不正确的，因总监理工程师无权改变设计。第二个问题的处理妥当，属于施工组织设计审查应处理的问题。
2.专业监理工程师还应从以下4个方面对承包单位的试验室进行考核：
①法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明;
②试验室的管理制度;
③试验人员的资格证书;
④本工程的试验项目及其要求。
3.建设单位要求边施工边办施工许可证的做法不妥。正确的做法是建设单位应在自领取施工许可证起3个月内开工。
此外，建设单位起草会议纪要不妥，第一次工地会议纪要应由监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。
4.监理单位应要求施工单位将无安装资格证书的人员清除出场，并请有资格的检测单位对已完工的部分进行检查。
5，监理工程师的做法是正确的'。施工单位的费用索赔和工程延期要求不应该被批准，因为暂停施工的原因施工单位未按技术规程要求操作，属施工单位的原因。
题二：
某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件：
事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。
事件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。
事件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》，总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前，发生了设备安装质量事故。
问题：
1.针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。
2.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事件2中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施?
3.指出事件2中总监理工程师的做法是否妥当?说明理由。
4.事件3中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么?
5.就事件3中所发生的质量事故，指出建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任，说明理由。
参考答案
1. 处理程序：
(1)总监理工程师组织专业监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求。
(2)若审查后同意总承包单位的设计变更申请，按下列程序进行：
①项目监理机构将审查意见提交给建设单位;
②项目监理机构取得设计变更文件后，结合实际情况对变更费用和工期进行评估;
③总监理工程就评估情况与建设单位和总承包单位协商;
④总监理工程师签发工程变更单。
(3)若审查后不同意总承包单位的设计变更申请，应要求施工单位按原设计图纸施工。
2.方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。
3.不妥。
理由：承包单位起重吊装专项方案没有报审，现场没有专职安全生产管理人员，依据《建设工程安全生产管理条例》，总监理工程师应下达《工程暂停令》，并及时报告建设单位。
4. 可以。
理由：紧急情况下，总监理工程师可以口头下达暂停施工指令，但在规定的时间内应书面确认。
5.四方责任及理由：
(1)建设单位没有责任。
理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的。
(2)监理单位没有责任。
理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的，且监理单位已按规定履行了职责。
(3)总承包单位承担连带责任。
理由：工程分包不能解除总承包单位的任何质量责任和义务，总承包单位没有对分包单位的施工实施有效的监督管理。
(4)分包单位应承担责任。
理由：因质量事故是由于其违章作业直接造成的。
监理工程师-《交通工程》试题“中华工程考试资格网”一、单选题1、目前在公路上广泛使用的防眩设施结构形式主要为A、植物 B、防眩板 C、防眩网 D、防眩栅2、刺铁丝隔离栅的刺铁丝网片应采用 材料。A、高碳钢丝 B、中碳钢丝 C、低碳钢丝 D、合金钢丝3、隔离栅施工中对立柱进行检验，监理工程师可按交货的每种立柱从每个立柱中任选一个进行复查。A、200 B、500 C、1000 D、20004、突起路标设施设置高度规定，其顶部不得高出路面 ㎜A、15 B、20 C、25 D、305、轮廓标的反射器安装角度偏差不得超过 度A、2 B、5 C、3 D、86、地锚式端头应按 规定执行。A、GB222 B、JTJ074 C、GB470 D、GB/T12317、槽钢立柱基底金属的公差厚度允许偏差应符合 。A、GB708中A级精度的规定B、GB700规定C、GB232规定D、JTJ074规定8.以下那一项不属于视线诱导设施的工程质量实测项目 。A.反射器中心高度 B.反射器顶部高度C.反射器安装高度 D.反射器中距9.焊接钢管立柱壁厚为 。A. 4㎜ B.4.5㎜ C.5㎜ D.6㎜10.中央分隔带缆索护栏的最大间距为 。A. 3 m B.4m C.6m D. 8m二、多选题1 、护栏按设置位置可分为A、路侧护栏 B、路中护栏C、分车道护栏 D、中央分隔带护栏2、波形钢护栏的防撞等级可分为A、A级 B、B级 C、E级 D、M级 E、S级3、波形护栏立柱可分为A、钢管立柱 B、塑管立柱C、混凝土立柱 D、内卷边槽钢立柱4、护栏端头可分为 种A、平头式 B、地锚式C、圆头式 D、尖顶式5、波形梁板按其截面尺寸及允许偏差分A、AB类 B、BB类公路工程监理工程师----《合同管理》试题“中华工程考试资格网”一、单选题（10题/10分）1、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（ ）A．因迟到而自然失效B．必须经要约人发出接受通知后才有效C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺2、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（ ）的期限A．合同签字日至承包人提交结清单日B．开工日至工程师颁发移交证书日C．开工日至工程师颁发履约证书日D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（ ）A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担4、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（ ）万元A．100 B．150 C．200 D．2505、我国对经济合同争议的处理实行（ ）A．一裁两审制 B．或裁或审制 C．只许仲裁 D．只许诉讼6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（ ）A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止B．发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同C．发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止7、FIDIC土木工程施工合同条件是由（ ）制定的A．国际咨询工程师联合会 B．国际专业工程师联合会C．国际建筑师联合会 D．欧洲发展基金会8、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属（ ）合同A．固定总价 B．调值总价 C．单价 D．成本补偿9、施工中的费用索赔出现的原因是（ ）A．只限定事件引起的补偿B．只限定当事人违约而提出的赔偿C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿
你好，自考历次真题和答案可以网上看看有没有，一般自考辅导试卷有专门的历次考试试题的。自考书籍主要是教学材料、大纲和辅导书模拟题历次考试真题，可以网上试试，或是有卖那种历次考试真题的试卷的辅导资料的可以，或是模拟试题都是可以的。而且自考的试题都是按省分的，你在什么省，就是什么省的试题，所以全国的试题是不一样的目前云南自考只有云南师范大学大学专科：英语专业、 汉语言专业本科：英语专业、 汉语言专业没有看到你说的美术教育本科段公共课基本上都是全国卷，专业课很少使用全国卷，都是主考院校、考试院联合出题
自考题库及答案可以登录查找。作为专门的在线教育平台，的备考指导栏目就专门收录有自考的历年真题和模拟练习题，还有备考的知识点指导。点击底部咨询官网。 自考社会认可度 一、自考学历国家承认，国外大多国家也承认，但是有些大型企业有全日制学历的限制要求，一般的企业、公司都没有全日制学历限制。如果没有全日制学历的限制要求，自考学历是能用到的。 二、自考学历绝大部分是以前不爱学习的考生，因为以前不爱学习，后来后悔了，只能考一个自考学历，在找工作时会碰壁是理所应当的，找不到工作有很多原因，如：找工作时没有明确的目标，不知道自己要干什么，胡乱投简历，海投简历，这样的话，得到的回报非常小，找不到工作几乎是肯定的。 三、自考学历在遇上全日制大学时，确实没什么优势。大企业一般对于学历方面看的还是比较严格的，有些单位甚至只要985，211高校毕业生。但是在创业型小公司，更看重的是工作态度。态度好，能力是可以培养的。 四、自考学历本身没有错，它是教育部直批的四种成人教育的一种，属于国民教育体系，其大大拓宽了国民学习的空间，自考生还是有很多优势的，如自考生不仅有着学历认证，还有与之匹配的工作能力、工作经验、抗压能力、优秀的自制力和敢于拼搏的精神，这也是企业急需的。 五、自考是当下成人教育中含金量最高的学历文凭，是受到国家认可、社会承认的。自考本科文凭不仅有用，还与统招学历文凭具有等同效力，考生获得自考文凭后，可以继续深造，参加公务员考试、考取研究生学历、出国留学等，若是想直接求职就业，对于定职定薪等也具有效力。自考/成考有疑问、不知道如何总结自考/成考考点内容、不清楚自考/成考报名当地政策，点击底部咨询官网，免费领取复习资料：
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.用于公路路基的填料,其强度按()确定。 A.回弹模量 B.CBR值 C.压碎值 D.无侧限抗压强度 2.下列挡土墙结构类型中,受地基承载力限制的是()。 A.重力式挡土墙 B.加筋挡土墙 C.锚杆挡土墙 D.悬臂式挡土墙 3.在软土地基处理施工技术中,砂垫层的主要作用是()。 A.提高路基强度 B.减小路基沉降 C.路基竖向排水 D.路基浅层水平排水 4.一级公路路基施工中线测量放样宜采用()。 A.切线支距法 B.偏角法 C.坐标法 D.视距交会法 5.关于抛石挤淤施工说法中,错误的是()。 A.该方法适用于常年积水的洼地,排水困难的地方 B.该方法适用于淤积处表层元硬壳,片石能沉达底部的泥沼地 C.抛投片石的大小由泥炭或软土的稠度确定. D.抛投顺序一般情况下应先从路堤两侧向中间进行 6.适用于各级公路基层和底基层的材料是()。 A.泥结碎石 B.级配碎石 C.泥灰结碎石 D.填隙碎石 7.下列说法中,属于沥青路面粘层主要作用的是()。 A.为使沥青面层与基层结合良好,在基层上浇洒乳化沥青等而形成透人基层表面的薄层 B.封闭某一层起保水防水作用 C.使上下沥青结构层或沥青结构层与结构物(或水泥混凝土路面)完全蒙古结成一个整体 D.基层与沥青表面层之间的过渡和有效联结 8.反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落能力的指标是()。 A.稳定度 B.残留稳定度 C.流值 D.饱和度 B.40m,50m,19.5m C.50m,40m,20m D.50m,40m,19.5m 10.均工拱桥主拱圈以承受()为主。 A.弯矩 B.轴向力 C.剪力 D.扭矩 11.长度大于()的隧道应设置照明设施。 A.50m B.100m C.150m D.200m 12.隧道监控量测中,属于必测的项目是()。 A.围岩体内位移 B.钢支撑内力及外力 C.拱顶下沉 D.围岩弹性波 13.农村公路施工中严禁使用的路基填筑材料是()。 A.重粉质蒙古土飞 B.腐殖土 C.细砂 D.膨胀土 14.属于视线诱导设施的是()。 A.分合流标志 B.旅游区标志 C.道路施工安全标志 D.指路标志 15.新建水泥混凝土路面验收时,不需要检验()。 A.弯沉 B.厚度 C.平整度 D.摩擦系数 16.下列专项施工方案实施说法中,错误的是()。 A.施工单位技术负责人应当定期巡查专项施工方案实施情况 B.施工单位指定的安全生产管理人员发现不按照专项施工方案施工的,应要求立即整 改,整改合格后才能进行下一道工序 C.专项施工方案实施前,应向施工、技术等人员进行安全技术交底 D.施工单位可根据现场情况及时调整专项施工方案 17.计算无路面便道工程的其他工程费时,其费率应按照工程类别中的()确定。 A.人工土方 B.机械土方 C.人工石方 D.机械石方 18.为保证施工现场环境和卫生符合要求,施工现场封闭围挡高度不得小于() A.1.4m B.1.6m C.1.8m D.2.0m 19.不能保证路基边缘压实度的措施是( )。 A.控制碾压工艺,保证机具碾压到边 B.控制碾压顺序,确保轮迹重叠宽度 C.严格按照路基设计宽度填筑 D.确保边缘带碾压频率高于行车带 20.公路工程各合同段验收合格后,项目法人应按交通运输部规定的要求及时完成项目交工验收报告,并向( )备案。 A.监理公司主管部门 B.施工企业主管单位 C.县级以上人民政府 A.含水量高的流沙地段开挖 B.路基边坡整修 C.岩石地段的路笙开挖 D.填方地段的台阶挖掘 E.一级公路的路基施工 23.下列元机结合料基层养生的说法中,正确的有( ) A.每一段碾压完成并经压实度检查合格后,应立即开始养生 B.一级公路基层的养生期不宜少于7d C.水泥稳定土基层不能用沥青乳液进行养生 D.二灰基层宜采用泡水养生法,养生期应为7d E.石灰稳定士养生期间,不应过湿或忽干忽湿 24.下列预应力张拉要求中,错误的有() A.有几套张拉设备时,可根据现场情况随机组合使用 B.进行张拉作业前,必须对千斤顶进行标定 C.当梁体混凝土强度达到设计规定的张拉强度时,方可进行张拉 D.预应力张拉以实际伸长量控制为主 E.预应力钢筋张拉时,应先调整到初应力再开始张拉和量测伸长值 25.预应力混凝土连续梁桥上部结构可采用的施工方法有() A.移动模架法 B.悬臂浇筑法 C.支架现浇法 D.移动支架法 E.缆索吊装法 26.按照相互之间的距离,隧道可分为() A.长隧道 B.连拱隧道 C.单洞分层隧道 D.小净距隧道 E.分离式隧道 27.根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法_,以各类工程的直接工程费之和作为基数计算费用的有() A.雨季施工增加费 B.夜间施工增加费 C.高原地区施工增加费 D.施工辅助费 E.企业管理费 28.关于一般分包的说法中,错误的有() A.分包单位由业主或监理工程师选择 B.分包合同须事先征得监理工程师的书面批准 C.承包商不能将全部工程分包出去 D.若因非分包商原因造成分包商的损失,分包商有权向监理工程师提出索赔要求 E.承包商在分包合同中可以转移部分责任义务给分包商,因此监理工程师应相应解除承 包商承担的该部分责任和义务 29.为防止水泥稳定碎石基层裂缝病害,可采取的预防措施有() A.在保证强度的情况下,适当增加水泥稳定碎石混合料的水泥用量 B.碎石级配应接近要求级配范围的中值 C.严格控制集料中蒙古土含量 D.养护结束后应及时铺筑下封层 E.宜在气温较低的季节组织施工 30.《公路水运安全生产管理监督管理办法》所指的三类安全生产管理人员中,属于施工单位主要负责人的有() A.企业法定代表人授权的项目经理 B.企业法定代表人 C.企业安全生产工作的负责人 D.项目总工 E.企业安全生产管理机构的负责人 三、案例分析题(共4题,每题20分) (一) 二灰基层施工完毕后,且在面层施工前,检测了如下项目:弯沉、压实度、平整度、纵断面高问题 1.二灰基层施工准备中,计算机械台数需要考虑哪些因素? 2.补充方框A、B内的工序。 3.改正接缝处理中错误的做法。 4.指出二灰基层质量检测评定实测项目中的错项,并补充漏项。 (二) 施工单位甲将桩基施工分包给施工单位乙,并签订了安全生产管理协议,明确了双方安全隐患排查中的职责。 桥梁上部结构的主要施工工序包括:①安装临时支座;②拆除临时支座;③安放永久支座;④架设T梁;⑤浇筑T梁接头混凝土;⑥现浇T梁湿接缝混凝土;⑦浇筑横隔板混凝土;③张拉二次预应力钢束。 问题 1.开展Y墩顶测量放样时,应控制哪两项指标? 2.A是什么临时设施,有何作用? 3.根据地质条件,宜选用何种类型钻机施工? 4.在双方签订的安全生产管理协议中,施工单位甲对事故隐患排查治理应负有哪些职责? 5.对背景中上部结构主要施工工序进行排序(用圆圈的数字表示)。 (三) 某施工单位承接了一条二级公路的隧道施工项目,该隧道主要穿越砂层泥岩和砂岩,岩层节理、裂隙发育,富含裂隙水。隧道全长800m,设计净高5m,净宽12m,为单洞双向行驶的两车道隧道。 2.③-⑥的施工工序,说明修改原因。 3.表列⑦-⑤项工作的内容。 4.单位编制的应急预案属于哪一类?除此之外,应急预案还有哪些种类? (四) 事件1：工作D(l号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损,机械维元,同时导致工作D实际时间比计划时间拖延8d 事件2：施工单位租赁的施工机械未及时进场,使工作F(l号台身)实际时间比计划时间成施工单位经济损失2000元/d 事件3：业主变更设计,未及时向施工单位提供图纸,使工作E(O号台身)实际时间比计划)d,造成施工单位经济损失1600元/d。 问题 1.根据网络图计算该工程的总工期,并指出关键路线。 2.分别分析事件1、2、3对总工期的影响,并计算施工单位可获得的工期补偿。 3.分别分析施工单位能否就事件1、2、3导致的损失向业主提出索赔,说明理由,并计算索赔金额。 4.将背景中的双代号网络改为单代号网络。 2011年度全国二级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务(公路工程)标准答案 三、案例分析题(共4题，每题20分) (一) 1.(本小题共4分) 考虑因素：(1)计划时段内应完成的工程量。 (2)计划时段内的制度台班数(或：台班制度数)。 (3)机械台班生产率(或生产能力)。 (4)机械利用率。 2.(本小题共6分) A.施工放样(或测量、放线)B.养生(或养护) 3.两幅施工纵缝必须采用垂直接缝(或直接缝)(2分)若回答“不能采用斜缝连接”，则给1分)：后一段施工时，前一段未压部分，应加部分生石灰(或结合料)重新拌和(或与新料一直拌和)(1分)，并与后段一起碾压(1分) 4.(本小题共6分) 错项：弯区(1分)、回弹模量(1分) 漏项：厚度(2分)、强度(无侧限抗压强度)(2分) (二) 1.(本小题共4分) 墩顶坐标(或位置、或轴线、或偏位)(2分)和高程(或标高)(2分)： 2.(本小题共7分) A为钢护筒(2分)，作用是起稳定孔壁(或防止坍孔)(2分)：保护孔口地面(1分)：固定桩孔位置(1分)：钻头导向(1分) 3(本小题共3分) 冲击钻机(或冲抓钻机、或旋转钻机)(3分) 4.(本小题共4分) 统一协调(或全面负责;或连带责任;或沟通管理)(2分)、监督管理(或：甲方发现乙方的安全问题，要求乙方改正)(2分) 5.(本小题共2分) ①→④→⑦→⑥→⑤→⑧→③→②(或①→③→④→⑦→⑥→⑤→⑧→②)(2分)(若⑦→⑥→⑤→⑧顺序正确则给1分。) (三) 1.(本小题共4分) 专职安全生产管理人员(或安全员)(2分);特种作业人员(2分)(答具体的一些工种或人员配置，则只给1分) 2.(本小题共6分) 正确的工序是：④→⑥→③→⑤(2分)(若回答③→⑤→④→⑥，则给1分) 修改理由是：下台阶应先开挖围岩较弱处(2分)，各部分初期支护应在开挖立即进行(或早支护、或边开挖边支护)(2分)。 3.(本小题共4分) 表列⑦项为核心土开挖(2分)，⑧项为施工仰拱(2分)，⑨项为施作二次衬砌(2分)。 4.(本小题共4分) 属于专项应急预案(2分)，还有综合应急预案(1分)，现场处置方案(1分)。 (四) 1.(本小题共4分) 工期为145天(2分) 关键线路为：①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩(或A→B→F→H→J)(2分) 2.(本小题共5分) 事件一中，工作D为非关键工作，总时差为10，其对总工期的影响是误期8-10=-2，无影响(1分)。 事件二中，工作F为关键工作，其对总工期的影响是误期8天(1分)。 事件三中，工作E为非关键工作，总时差为10，其对总工期的影响是误期15-10=5天(1分)。 施工单位可以就事件一、三导致的工期延误提出工期补偿要求，不能就事件二导致的工期延误提出工期补偿要求。施工单位可获得的工期补偿为max{-2，5}=5天(2分)。(若只分析是否可以索赔工期，没有具体的误期时间分析，则不给分) 3.(本小题共7分) 事件一：属于天气原因(或属双方共同承担的风险)(1分)，不能提出费用索赔(1分)。 事件二：由于施工单位原因(1分)导致的损失，不能提出费用索赔(1分)。 事件三：由于业主原因(1分)导致的损失，可以提出费用索赔(1分)。索赔金额为15×1600=24000元(1分) 4.(本小题共4分) 单代号网络为： BCDEF工作关系表述正确得2分：EFGHI工作关系表述正确得2分。
你好，自考历次真题和答案可以网上看看有没有，一般自考辅导试卷有专门的历次考试试题的。自考书籍主要是教学材料、大纲和辅导书模拟题历次考试真题，可以网上试试，或是有卖那种历次考试真题的试卷的辅导资料的可以，或是模拟试题都是可以的。而且自考的试题都是按省分的，你在什么省，就是什么省的试题，所以全国的试题是不一样的目前云南自考只有云南师范大学大学专科：英语专业、 汉语言专业本科：英语专业、 汉语言专业没有看到你说的美术教育本科段公共课基本上都是全国卷，专业课很少使用全国卷，都是主考院校、考试院联合出题
这几年以来不管是国家还是个人都已经对教育有了一个新的认知，越来越觉得这句话说的是真的有道理，知识就是力量，那么湖南交通工程学院自考具体如何报考和收费？小编给您解答一下。【自考成考在线免费答疑和报名：https://www.87dh.com/xl/】首先，报考湖南交通工程学院自学考试的同学们如果在网上报名的话，流程是登录湖南交通工程学院的自考网上报名网站。到自考办网站规定的指定银行办理一张缴费用银行卡。办理银行卡后的新生和有银行卡的老考生按照报名网站规定的报名流程完成网上报名。如果报考湖南交通工程学院自学考试的同学是现场报名的话，流程是新生携带身份证到所在地的市、县自学考试办公室办理现场确认报名手续。同时携带2B铅笔或蓝黑色钢笔签字笔，并交一寸同底免冠照片若干张，按照工作人员的提示进行缴费，得到打印的考试通知单，通知单上有考试日期、考场和座位号。下面我们说说湖南交通工程学院自学考试的收费。新生建档费用，第一次报名照相、准考证工本费用大约是30-50元左右，报名费用，一个专业一般有18-20门学科，一门学科的报名费用是40元-60元。课本费用，课本费，每科费用不一样，一般在三十元左右，课本可以在专卖店、报名网上购买，不要一次就把所有的课本全买了，因为每年教材内容都会更新。以上就是湖南交通工程学院自考具体如何报考和收费？的相关内容了，更多湖南交通工程学院自考相关信息可以持续关注猎考网。猎考网招生老师还可以在线为您答疑：湖南交通工程学院自考历年真题及答案在哪里可以查询到？湖南交通工程学院自考新旧专业转接是什么时候开始实行？
2023年重庆自考本科主要有两种形式，分别是助学自考和社会自考，不同形式可选择的专业不同，大家可以结合自己的实际情况选择适合自己的专业，具体专业如下文：
1、助学自考本科专业：人力资源管理、会展经济与管理、工程造价、汉语言文学、物流管理、学前教育、电气工程及其自动化、车辆工程、道路桥梁与渡河工程、土木工程、市场营销、会计学、工商管理。
2、社会自考本科专业：法学、汉语言文学、英语、日语、新闻学、护理学、物流管理、学前教育、教育学、应用心理学、应用化学、网络工程、通信工程、计算机科学与技术、机械电子工程、电气工程及其自动化、车辆工程、道路桥梁与渡河工程、土木工程、安全工程、行政管理、市场营销、会计学、工商管理、国际经济与贸易、金融学、动物医学、园林、旅游管理、人力资源管理、会展经济与管理、工程造价。
2023年重庆自考本科热门专业推荐：
1、会计学
会计学专业可以说是不过时的专业，基本上每个公司都需要一个会计，因此会计专业大家也是可以考虑一下这个专业，或者对这个专业感兴趣的考生也可以学习。
2、工商管理
工商管理专业所学知识可以直接应用，数学类科目重点考点非常少，而且题型变化少。毕业后可以选择的就业范围比较广。
3、学前教育
学前教育专业属于自考文科类的专业，学习科目内容实用性强，而且市场的潜力巨大，统考简单，不考数学，毕业后可以从事幼师岗位。
是承认的。自考本科文凭是国家颁发的，当然也是国家所承认的。湖南交通工程学院的自考本科，是湖南省教育厅主管部门和教育考试院指定的官方自考主考院校，湖南交通工程学院是正规民办大学！一、自考文凭国家承认吗？自考本科是国家给颁发本科证书，是国家承认学历在学信网可以查到的，自考本科相对于成人高考、网络教育、电大教育等形式的含金量较高的一种。在社会上得到广泛认可，国外很多国家也都承认中国的高等教育自考本科的学历。湖南交通工程学院自考本科获得湖南交通工程学院本科毕业证书无论对就业、工资、户籍管理还是对于考研、考证、考公务员、评职称等效力和普通高校同学历层次毕业生同等待遇。自考本科，宽进严出本身难度偏大，不是所有人都可以坚持到最后，而其考取第二学位文凭，难度更是难上加难。湖南交通工程学院自考本科，大多是在职学生，想进修工作相近专业的文凭。不仅仅是对于考试内容的考核，更多的是对于考生的自我素养以及自我学习的能力一种锻炼，体现出考生非常强的自控能力和自学能力，而且其社会适应能力和时间经验远远超过统招生。二、自考文凭社会认可吗？成人自考本科文凭是学信网可查，国家和社会都认可的文凭。成人自考本科学历也是可以报名事业单位的招聘考试的，并且享受和普通本科一样待遇。但凡全日制本科生可以参加的项目，绝大多数也是自考本科生可以参加的，这其中就包括参加国家公务员考试以及参考事业单位。从国家的规定来说，湖南交通工程学院自考本科学生完全可以进入事业单位，社会上的企业对湖南交通工程学院成人自考本科学历是认可的。三、自考本科的用处1、在考资格证方面：自考本科的学历考资格证与统招全日制本科享受的待遇是一样的;2、在考研方面：自考本科毕业生不论是否已取得学位，只要已获得本科毕业证书，就能按照大学本科毕业生身份报考全国硕士研究生统一招生考试。3、在考公务员方面：一些没有要求全日制学历的职位都是可以报考的;4、在升职加薪方面：自考本科学历是除统招全日制本科之外认可度最高的一个了，很多企业都开始承认这个学历了，所以在公司职位晋级等方面肯定是有用的。5、在出国留学方面：目前多个国家都承认自考学历，所以如果经济允许的话，自考生可以选择留学。另外，2023年湖南交通工程学院自考预报名已经开启，有意向的朋友们也可以来点击底部官网报名咨询。我们招生老师坐标衡阳市，是多所学校助学合作办学点，关于衡阳市成人学历提升有想了解的欢迎提问，我们在线做出专业的解答，为你保驾护航，让你在提升学历的道路上少走弯路！湖南交通工程学院自考咨询与预报名入口：