1 ABD 2 ACD 3 ABC 4 ABC （更正下应该是可撤销合同）5 BCD 6 ABCD 7 CD 8 ABD 9 ABD 10 ACD
一、单项选择题 1.不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由（ D ）承担民事责任。 A.勘察人 B.政府 C.保险机构 D.发包人 2.下列有关设计变更程序的说法，错误的是（ C ）。 A.承包人不得因施工方便而进行变更 B.承包人要求的设计变更需经工程师同意 C.发包人要求的设计变更需经工程师批准 D.承包人的合理化建议需经工程师同意 3.不可预见的物质条件的风险范围不包括（ D ）。 A.自然条件 B.污染物 C.水文条件 D.气候条件 4.合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以（ B ）的方式变更。 A.专业条款 B.补充协议 C.双方协商 D.仲裁 5.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点（A）。 A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少 B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多 C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少 D.管理较复，有能力参与竞争的投标人较多 6.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以（ C）为准。 A.蔽标价 B.标底价 C.评标价D.中标价 7.委托监理合同赋予监理人的权利不包括（D）。 A.获得酬金权利 B.终止合同权利 C.获得奖励的权利 D.合同起草日 8.监理合同生效日指的是（A） A.合同签字日B.终止合同权利C.获得奖励的权利D.工程设计的建议权 9.关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是（ A ）。 A.承包商每天应向工程师提交进度报告 B.工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度 C.工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任 D.工程师有权批准合同工期顺延 10.有关承包商的申请变更，下列描述错误的是（ D ）。 A.未经工程师批准不得变更 B.变更的建议必须是给业主能够带来利益的建议 C.对部分永久工程的变更，承包商应设计该部分工程 D.承包商可自行实施变更 二、多项选择题 11.依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括（ABCE ）。 A.发包人在检验后l4天内给予认可或提出修改意见 B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用 C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担 D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可 E.检验后l4天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可 12.下列有关隐蔽工程与重新检验提法正确的有（ ABC ）。 A.承包人自检后书面通知工程师验收 B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验 C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验 D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验 E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延 13.合同不当履行的处理包括（ ABC ）。 A.因债权人致使债务履行困难的处理 B.提前或部分履行的处理 C.合同不当履行中的保全措施 D.部分合同失效的处理 E.合同部分撤销的处理 14 .合同可以终止的情况有（ ABCD ）。 A.合同解除 B.债务相互抵消 C.债权人免除债务 D.债权债务同归于一人 E债权人未请求履行 15.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（ ABD ）。 A.施工内容的专业要求 B.施工现场条件 C.投标人的财务能力 D.对工程总投资的影响 E.投标人的工程经验 16.设计合同的变更，通常是指（ AB ）的改变。 A.工作范围 B.工作内容 C.设计方案 D.合同转让 E.合同价款 17.不可抗力发生后，下列说法正确的是（ABC）。 A.承包人应向工程师通报情况B.发包人应尽力协助承包人采取措施 C.发包人应办理保险的延续手段 D.发包人应采取措施补救 18.对停工损失中的审核索赔，下列说法正确的是（CD） A.以计日工费计算B.以机械台班费计算 C.按设备折旧D.按设备租赁费计算 E.以人工单价为准 19.公开招标条件下，所发布的招标广告主要内容包括（ ABE ）。 A.工程概况 B.项目资金来源 C.投标须知 D.评标方法 E.招标范围 20.关于对中标通知书，下列说法正确的是（ ADE ）。 A.中标通知书由招标人发出 B.中标通知书只对中标人具有法律效力 C.只有招标人才能确定中标人 D.中标通知书对招标人具有法律效力 E.中标通知书发出30日内签订合同 答案及解析 一、单项选择题 1.答案：D在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物。若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。 2.答案：C施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前l4天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。 3.答案：D不可预见物质条件的范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。 4.答案：B对原合同需进行实质性改动，应由业主和承包商通过协商达成一致后，以补充协议的方式变更。 5.答案：A全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少。 6.答案：C评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额，最终构成评标价格。 7.答案：D委托监理合同中赋予监理人的权利包括： （1）完成监理任务后获得酬金的权利，其中包括获得奖励的权利； （2）终止合同的权利。工程设计的建议权属于监理人执行监理业务可以行使的权利。 8.答案：A根据《建设工程委托监理合同》的规定，监理合同自合同签字之日起生效。 9.答案：A承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的42天内（合同未作约定）开工，工程师则应至少提前7天通知承包商开工日期。承包商收到开工通知后的28天内，按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划，说明为完成施工任务而打算采用的施工方法、施工组织方案、进度计划安排，以及按季度列出根据合同预计应支付给承包商费用的资金估算表。 10.答案：D承包商根据工程施工的具体情况，可以向工程师提出对合同内任何一个项目或工作的详细变更请求报告。未经工程师批准承包商不得擅自变更，若工程师同意，则按工程师发布的变更指示的程序执行。 二、多项选择题 11.答案：ABCE发包人在竣工验收后14天内给予认可或提出修改意见。需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后l4天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。 12.答案：ABC工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中问验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。 工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。检测结果表明质量验收合格，经工程师在验收记录上签字后，承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。 若工程师未能按以上时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收。承包人经过验收的检查、试验程序后，将检查、试验记录送交工程师。本次检验视为工程师在场情况下进行的验收，工程师应承认验收记录的正确性。 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。 重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。 13.答案：ABC合同不当履行的处理有： （1）因债权人致使债务人履行困难的处理； （2）提前或者部分履行的处理； （3）合同不当履行中的保全措施。 14.答案：ABCD按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：①债务已经按照约定履行；②合同解除；③债务相互抵消；④债务人依法将标的物提存；⑤债权人免除债务；⑥债权债务同归于一人；⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。 15.答案：ABD依据工程特点和现场条件9分合同包的工作范围时，主要应考虑以下因素的影响： （1）施工内容的专业要求； （2）施工现场条件； （3）对工程总投资影响； （4）其他因素影响。 16.答案：AB设计合同的变更，通常指设计人承接工作范围和内容的改变。 17.答案：ABC不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 发包人应尽力协助承包人采取措施。 不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况，并于不可抗力事件结束后14天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 18.答案：CD停工损失中，不应以计日工费计算。不应计算闲置人员在此期间的奖金、福利等报酬，通常采取人工单价乘以折算系数计算，停驶的机械费补偿，应按机械折旧费或设备租赁费计算，不应包括运转操作费用。 19.答案：ABE招标广告内容一般包括：招标单位名称；建设项目资金来源；工程项目概况和本次招标工作范围的简要介绍；购买资格预审文件的地点、时间和价格等有关事项。 20.答案：ADE中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。 中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议。 招标人确定中标人后15天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
2005年1月全国高等教育自学考试合同法试题 文章出处： 作者： 发布时间：2006-04-22 课程代码：00230 一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共20分） 1.下面属于从合同的是（ ）。 A.借款合同B.借用合同 C.买卖合同D.抵押合同 2.甲向某编辑部乙去函，询问该编辑部是否出版了有关司法考试的教材和参考资料，乙立即向甲邮寄了司法考试的资料五本，共120元，甲认为该书不符合其需要，拒绝接受，双方因此发生了争议。从本案来看（ ）。 A.甲乙之间合同已经成立B.甲乙之间合同未成立 C.甲乙双方已经完成要约和承诺阶段D.合同是否成立无法确定 3.《合同法》第28条规定，“受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，（ ）”。 A.为新要约B.为原要约 C.为新承诺D.既不为新要约，也不为承诺 4.下列选项不属于显失公平的合同的法律特征是（ ）。 A.合同在订立时就显失公平 B.一方获得的利益超过了预期的利益 C.一方获得的利益超过了法律所允许的限度 D.受害人的一方在订立合同时缺乏经验或情况紧迫 5.债务人提前履行给债权人增加的费用，由（ ）负担。 A.债权人B.债务人 C.债权人和债务人共同D.无法确定 6.下列选项不属于不安抗辩权成立条件的是（ ）。 A.双方当事人因同一双务合同而互负债务 B.双方当事人因同一有偿合同而互负债务 C.后给付义务人的履行能力明显降低，有不能为对待给付的现实危险 D.后给付义务人未提供适当担保 7.债务人放弃其到期债权并对债权人造成损害的，债权人可以行使（ ）。 A.代位权B.撤销权 C.解除权D.终止权 8.撤销权的诉讼时效从何时开始？（ ） A.从权利受侵害之日起 B.从债权人知道撤销事由起 C.从债权人知道或应当知道撤销事由之日起 D.从债务人不当处分自己的财产之日起 9.定金的数额由当事人约定，但不得（ ）。 A.少于合同标的额的10％B.超过合同标的额的10％ C.少于合同标的额的20％D.超过合同标的额的20％ 10.企业法人分立、合并后，其权利和义务（ ）。 A.由其上级主管部门享有和承担B.由变更后的法人享有和承担 C.由法院判决确定承受主体D.根据对方当事人的选择确定 11.甲、乙两公司之间签订了一房屋租赁合同，在合同履行期间两公司合并。此种合同权利义务关系终止的方式是（ ）。 A.免除B.抵销 C.混同D.提存 12.违约责任又称为违反合同的民事责任，这里的合同是指（ ）。 A.当事人签订的一切合同B.生效合同 C.成立后的合同D.有纠纷的合同 13.在双方违约的情况下，应当如何确定各自的责任？（ ） A.根据公平责任原则分担B.根据各自的过错程度来具体确定 C.双方各自承担自己的损失D.不能再请求对方承担违约责任 14.红光厂是一国有企业，因为上级机关让其转业停产，致使其无法履行与长城公司的合同。请问：对长城公司的损失，应当由谁负责？（ ） A.应当由红光厂承担责任，然后再由其上级机关对其的损失进行处理 B.应当直接由红光厂的上级机关承担责任 C.应当由红光厂和其上级机关共同承担责任 D.红光厂和其上级机关都不承担责任 15.甲与乙订立了租期为三十五年的房屋租赁合同。依据我国合同法的规定，该合同中关于租期的约定（ ）。 A.二十年以下均有效B.二十五年以下均有效 C.三十年以下均有效D.三十五年以下均有效 16.甲收藏一套清代红木家具，价值约5万元，甲的其它财产价值为10万元。甲欠乙50万元。后来，甲将红木家具以5000元的价格卖给其从国外回来的表弟丙，则下列表述正确的是（ ）。 A.若丙不知甲欠巨额外债，则乙只能行使代位权 B.只有在丙明知此买卖有害于乙的债权的情况下，乙才可行使代位权 C.不管丙是否明知此买卖有害于乙的债权，乙均可行使撤销权 D.若丙明知此买卖有害于乙的债权，则乙可行使撤销权 17.在下列哪种情形中，在当事人之间产生合同法律关系？（ ） A.甲拾得乙遗失的一条项链 B.甲宴请乙，乙因为有事没有前去赴约 C.甲因放暑假，将一台电视放入乙家 D.送奶员误将甲订的牛奶放进乙的牛奶箱 18.某商店橱窗内展示的衣服上标明“正在出售”且标示了价格，则“正在出售”的标示视为（ ）。 A.要约B.承诺 C.要约邀请D.既是要约又是承诺 19.某甲的儿子患重病住院，急需用钱又借贷无门，某乙趁机表示愿意借给2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据合同法规定，甲、乙之间的借款合同（ ）。 A.因显失公平而无效B.因显失公平而可撤销 C.因乘人之危而无效D.因乘人之危而可撤销 20.甲公司与乙公司签订买卖合同，合同约定甲公司先交货。交货前夕，甲公司派人调查乙公司的偿债能力，有确切材料证明乙公司负债累累，根本不能按时支付货款。甲公司遂暂时不向乙公司交货。甲公司的行为是（ ）。 A.违约行为B.行使同时履行抗辩权 C.行使先诉抗辩权D.行使不安抗辩权 二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题2分，共20分） 21.要约拘束力的具体表现有（ ）。 A.要约人不得随意撤回要约 B.要约人不得随意变更要约的内容 C.受要约人必须在合理的期限内作出承诺 D.受要约人享有对要约人作出承诺的权利 E.受要约人必须对要约作出承诺 22.承诺的形式要求有（ ）。 A.要约中对承诺的形式未作规定的，承诺人可以自由选择承诺的形式 B.要约中对承诺的形式有明确规定的，承诺必须符合规定的形式 C.承诺可以缄默或者不行动作出 D.承诺原则上应采取通知的形式，但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出的除外 E.承诺的形式必须与要约的形式保持一致 23.合同权利的效力有（ ）。 A.请求力B.执行力C.依法自力实现 D.处分权能E.保持力 24.2000年5月4日易某将自家的耕牛租与刘某使用两个星期。5月10日刘某提出要买下此耕牛，易某表示同意。双方商定价格为1000元，并约定1个月后交付款项。但5月12日该耕牛被雷劈死。关于此案，以下选项哪些是正确的？（ ） A.该买卖合同的生效时间是5月10日 B.该买卖合同中耕牛的交付时间是5月10日 C.该耕牛意外灭失的风险由易某承担 D.该耕牛意外灭失的风险由刘某承担 E.该买卖合同的成立时间是5月4日 25.甲于3月1日致函于乙，谓：“愿意出售某画，价金10万元，须于3月10日前函复。”函于3月3日到达乙。乙于3月7日函复，决定购买该画，该函于3月9日至甲。甲于3月4日获知丙愿以12万元购买该画，当即致函于乙，表示撤回前函，于3月6日到达。根据民法知识，下列正确的是（ ）。 A.甲乙间合同成立B.甲乙间合同不成立 C.甲可以撤回前函D.乙3月7日的函是承诺 E.甲3月1日向乙发出的函自3月3日起生效 26.可撤销的合同包括（ ）。 A.以合法形式掩盖非法目的的合同 B.因重大误解而订立的合同 C.在订立合同时显失公平的 D.一方以欺诈、胁迫或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 E.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同 27.关于免除行为说法不正确的是（ ）。 A.免除必须由债权人作出意思表示 B.免除可以由债务人的继承人作出意思表示 C.免除既然是无偿的，就不得附条件 D.作出免除的意思表示后，可以撤回 E.债务因免除而绝对消灭 28.实际履行的构成条件包括（ ）。 A.必须有违约行为存在 B.必须由非违约方在合理的期限内提出继续履行的请求 C.可以由违约方在合理的期限内提出继续履行的请求 D.实际履行在事实上是可能的和在经济上是合理的 E.必须依据法律和合同的性质能够履行 29.根据我国《合同法》的规定，对要约的内容作实质性变更的包括（ ）。 A.对合同的标的、数量、质量的变更 B.对合同履行期限的变更 C.对合同的违约责任和解决争议方法的变更 D.对合同中的价款或者报酬的变更 E.对合同履行地点、方式的变更 30.合同解释应遵循的原则有（ ）。 A.体系解释原则 B.历史解释原则 C.符合合同目的原则 D.参照习惯或惯例原则 E.以合同文义为出发点，客观主义结合主观主义原则 三、简答题（每小题5分，共20分） 31.债权人代位权的构成要件。 32.合同成立和合同生效的区别。 33.效力待定合同的概念和类型。 34.合同权利转让的条件。 四、论述题（每小题12分，共24分） 35.试论述违约责任和侵权责任的区别。 36.论合同自由原则。 五、案例题（共16分） 37.1998年2月，甲乙双方签订一份价值4万元的铝合金型材购销合同。合同约定乙方向甲方提供4万元的铝合金型材，交货日期为同年4月份，交货方式为供方送货，甲方预付定金8000元，违约金5％，合同中对型材的规格、质量等有明确要求。合同签订后，甲方依约交付了定金。而届时，乙方却未能交货，经甲方多次派人催促（花去差旅费500元），双方同意延期至同年6月份交货，届时，乙方只交付了2万元的型材。甲方收货后，即存放仓库并继续催货。8月份，甲方从仓库取货使用，发现型材规格不符合合同要求，遂要求退货，并要求解除未履行部分的合同，乙方既不同意退货，亦不同意解除未履行部分的合同。因甲方急需用材，从其他单位另行购进了4万元的同种型料，后甲方诉至法院。问： 1.乙方已履行部分能否退货？说明理由。（4分） 2.合同未履行部分能否解除？说明理由。（4分） 3.定金如何处理？（4分） 4.乙方应承担哪些违约责任？（4分）可以在找到试卷后，选择其中的个别题目到网上搜索试题答案。 ＝＝补充回答：只有个别试卷附有答案。你可以用试卷中的个别题目到网上搜答案，可以的，我试过。 说明： 试题及参考答案、评分标准启用前属绝密材料，启用后仍然属于国家秘密。全国考办自2002年起不再公布答案，自考365网站2006年11月推出9000多份试题及部分参考答案供考生参考。考生也可以通过购买相关辅导书得到更多历年试题的解析。
课程代码:00230一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内.每小题1分,共30分)1.( )体现了合同关系的相对性.A.租赁B.合同保全C.与合同当事人没有发生合同上权利义务关系的第三人不能依据合同向合同当事人提出请求或提起诉讼D.撤销权2.要式合同与非要式合同的主要区别是( )A.是否应以一定的形式作为合同成立或生效的要件B.是否应交付标的物C.是否要签订合同书D.合同成立的时间不同3.小王向老李发出销售彩电的要约一份,要求他在5日内答复,否则视为同意,老李到期并未答复,可认为( )A.合同成立 B.老李接受要约C.老李不接受要约 D.要视情况而定4.债是发生在( )之间请求为特定行为的财产法律关系.A.合同当事人 B.特定主体C.一般当事人 D.不确定当事人5.定金合同为( )A.诺成合同 B.实践合同C.保证合同 D.要式合同6.甲于3月5日向乙发出要约,乙于3月7日收到要约,然后于3月20日向甲发出承诺,甲于3月22日收到承诺.该合同于( )成立.A.3月5日 B.3月7日C.3月20日 D.3月22日7.张强告诉王明,"我买了台新电脑,旧电脑送给你吧！"王明立即对张强说,"好的."过了几日,王明问张强要电脑时,张强告诉王明电脑已经送给别人了.下列正确的选项是( )A.合同已成立张强的行为构成违约B.合同未成立张强的行为不构成违约C.合同已成立但未生效张强的行为不构成违约D.合同虽未成立但张强应承担缔约过失责任8.法定代表人超越权限签订的合同,相对人不知情的,为( )A.无效合同 B.有效合同C.效力待定合同 D.可撤销合同9.缔约过失责任与违约责任的主要区别是( )A.行为发生在合同订立过程中还是发生在合同成立后B.当事人是否有过错C.违约责任与侵权责任是否相竞合D.有无订立过书面合同10.汽车出卖人在交付汽车的同时,应交付产品检验合格证、说明书、保修卡等,该义务为( )A.附随义务 B.次给付义务C.从给付义务 D.主给付义务11.李刚原是某百货公司的采购员,长期以公司名义从某彩电厂家进货,只要凭李刚的签名就可提货,然后由公司付款.后来李刚辞职,但辞职后仍以公司名义提走一批彩电.因百货公司拒绝付款,彩电厂对百货公司提起诉讼.此案中李刚的代理行为是( )A.有权代理 B.无权代理C.表见代理 D.以上选项都不对12.因欺诈、胁迫而订立的合同是无效合同还是可撤销合同的区分标准是( )A.是否违背当事人的意志B.是否违背法律C.是否有欺诈行为D.是否损害国家利益13.当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行的一方有权拒绝履行.该抗辩权为( )A.不安抗辩权 B.先诉抗辩权C.同时履行抗辩权 D.先履行抗辩权14.甲、乙两公司之间存在债务关系,在债务尚未履行时,两公司合并,原合同的债权、债务都归合并后的公司承受.这属于( )A.提存 B.免除C.抵销 D.混同15.合同被撤销或确认为无效后,当事人之间应承担( )的民事责任.A.返还财产 B.赔偿损失C.返还财产或赔偿损失 D.支付违约金16.合同变更或解除后,当事人( )A.不再有要求赔偿损失的权利B.仍有要求赔偿损失的权利C.仍有要求赔偿部分损失的权利D.要视具体情况而定17.当事人一方由于上级机关的原因不能履行合同义务的,应由( )承担违约责任.A.上级机关B.违约方C.上级机关和违约方共同D.上级机关和违约方按比例18.某企业与外商签订了一份进口合同,从外商处买进一批旧西装.该合同为( )A.有效合同 B.无效合同C.可撤销合同 D.效力待定合同19.债权人行使代位权,只能代债务人( ),而不能处分债务人的权利.A.使行权利 B.履行债务C.发出催收通知 D.提起诉讼20.合同解除权的行使,发生合同解除的法律效果,因而它是一种( )A.解除权 B.撤销权C.形成权 D.请求权21.乙欠甲50万元钱,到期没有清偿.而乙享有对丙的60万元债权,却未去尽力追讨.此时,甲可以行使( )A.代位权 B.确认权C.否认权 D.撤销权22.合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人,此行为称为( )A.合同权利的转让 B.合同义务的转让C.合同转让 D.合同变更23.债务人对同一债权人负担数宗同种类债务,而债务人的履行不足以清偿全部债务时,决定该履行清偿某宗或某几宗债务的现象,为( )A.代物清偿 B.代为清偿C.抵销 D.清偿的抵充24.甲与乙签订了一份买卖合同,由甲卖给乙一辆汽车,价格为30万元.甲收取乙的货款后,把交车的义务转让给了丙.此种转让需( )A.经乙方同意 B.经丙方同意C.通知乙方 D.公告25.违约一方当事人,应对非违约方承担赔偿责任,赔偿额应当( )因此而造成的损失.A.高于 B.低于C.相当于 D.略高于26.( )的解除原则上无溯及力.A.实践合同 B.诺成合同C.继续性合同 D.双务合同27.约定解除合同的特征可以概括为( )A.以一个新的合同来代替原订立的合同B.不以解除权的存在为必要C.解除的条件以法律的直接规定为必要D.以合同中存在解约条款为必要28.债务人将标的物提存后,债权人应于( )领取提存物.A.提存机关通知债权人之日起5年内B.提存人通知债权人之日起5年内C.债权人知道提存事实之日起5年内D.提存之日起5年内29.合同中关于某事项应有规定而未规定的为( )A.合同解释 B.合同漏洞C.合同补充 D.合同缺陷30.受理合同纠纷的法院或仲裁机构对合同及其相关资料的含义所作的有法律拘束力的分析和说明,是( )A.法理解释 B.历史解释C.学理解释 D.有权解释二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中,选出二至五个正确的答案,并将正确答案的序号分别填在题干的括号内,多选、少选、错选均不得分.每小题2分,共14分)1.区分有偿合同与无偿的意义是( )A.有利于确定合同性质B.有利于明确当事人的义务C.有利于确定合同的内容D.有利于确认合同的主体资格E.有利于确定合同履行时间2.第三人利益合同具有如下法律特征:( )A.行为人具有相应的民事行为能力B.意思表示真实C.第三人不是订约当事人,不必在合同上签字,也无需通过代理人参与订约D.该合同只能为第三人设定权利,不得为其设定义务E.该合同的订立,事先无须通知或征得第三人的同意3.情势变更原则的效力主要体现在( )A.变更合同 B.转让合同 C.解除合同D.履行合同 E.赋予当事人抗辩权
合同法案例集及答案：案例一、供电局是否应赔偿因停电给冷冻厂造成的损失？案情介绍：某冷冻厂与当地供电局签订了供电合同，双方就供电方式、质量、时间、用电容量、性质、计量方式、电价的结算方式、违约责任都做了规定，但对合同履行地点缺乏规定。2004年5月，由于供电设施受大风袭击，需要及时抢修，因此供电局在没有通知冷冻厂的情况下，便切断了供电，急忙投入维修供电设施之中。事后，冷冻厂声称由于没有接到任何通知，致使其食品大面积腐烂变质。2004年9月，冷冻厂因为供电局一直未就上次断电作出赔偿而故意拖欠电费，供电局通知冷冻厂，上次断电因为自然灾害所致，属于不可抗力，供电局无需承担责任，并声称如果冷冻厂在一个月内仍不支付电费，将中止对冷冻厂的供电。结果一个月后，冷冻厂仍未支付电费，供电局再次断电，造成冷冻厂再次损失。试分析：1．双方未约定合同的履行地点，则如何确定合同的履行地点？2．对于第一次断电，供电局的抗辩有无法律依据？供电局是否应赔偿冷冻厂的损失？3．对于第二次断电，供电局是否应承担赔偿责任？评析：1．根据我国《合同法》的规定，供用电合同的履行地点，按照当事人约定；当事人没有约定或者约定不明确的，供电设施的产权分界处为履行地点。2．没有法律依据，应当赔偿。根据我国《合同法》的规定，供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因，需要中断供电时，应当按照国家有关规定事先通知用电人，未事先通知用电人中断供电，造成用电人损失的，应当承担损害赔偿责任。本案中供电设施因自然灾害受损需要检修，属于临时检修的情况，供电局需要履行通知义务方可断电，否则应承担损害赔偿责任。3．不应承担赔偿责任。用电人应当按照国家有关规定和当事人的约定及时交付电费，用电人逾期不交付电费的，应当按照约定支付违约金；经催告用电人在合理期限内仍不交付电费和违约金的，供电人可以按照国家规定的程序中止供电。本案中，冷冻厂不能因为供电局未承担损害赔偿责任就拖欠电费，而只能通过合法手段请求供电局承担相应责任。案例二、赠与合同的撤销案情介绍：江某在外地工作，将儿子送入北京一学校上学，并托北京的同学孙某抽空去照顾儿子的生活，孙某非常尽心，常去照顾江某的儿子的生活，江某在感动之余，就决定将自己的一台八成新的数码相机送给对方。根据上述情况，用所学的《合同法》知识回答下列问题：1．如果数码相机在答应送给孙某但尚未履行前由于双方关系变坏，江某是否可以撤销赠与？为什么？2．如果已经将数码相机交付给孙某，江某是否可以撤销赠与？为什么？3．如果孙某没有按照约定照顾江某的儿子，江某在交付数码相机后是否可以撤销赠与？为什么？评析：1．江某可以撤销赠与。《合同法》第186条规定，赠与人在财产的权利转移之前可以撤销赠与。2．不可以撤销赠与。《合同法》第186条规定，赠与人在财产的权利转移之前可以撤销赠与。因此，权利已经转移的情况下不可以撤销。3．由于江某在赠与孙某数码相机时，并未声明孙某在接受赠与的同时必须对江某的儿子尽到照顾义务，孙某照顾江某的儿子是基于此前的委托合同，故本赠与合同并非附义务的赠与合同，在赠与物权利移转后，江某无法定事由，不得撤销赠与合同。案例三、担保人在借款纠纷中应承担什么责任？案情介绍:甲市钢材公司与本市中国工商银行签订合同。合同规定,由工商银行向钢材公司提供150万元贷款,借款期限为三年,届时钢材公司还清借款,另付利息30万元。合同签订后,银行经调查,发现钢材公司经营不善,便提出终止合同,后市某物资总公司出面说情,达成一致意见:原合同继续有效,另外三方签订补充协议,物资公司签署保证:保证钢材公司到期将全部贷款及利息还给工商银行,并对资金监督使用。借款期限届至,工商银行前来催款,钢材公司只返还100万元,并请求工商银行将余额50万元及利息30万元于两个月后返还,工商银行考虑到钢材公司的实际困难和与物资公司的长期良好关系,遂同意了钢材公司的请求,并签署了协议,但此事并未通知物资公司。到应还款之日,银行发现钢材公司账户资金所剩无几。此时,银行向人民法院起诉,要求物资公司与钢材公司负连带责任,偿还50万元及利息30万元。试分析：物资公司对50万元余额和30万元利息是否应承担责任？评析:本案三方签订的保证合同中,没有约定物资公司的保证方式。按照《担保法》第19条的规定“当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任保证承担责任。”物资公司对该借款负有连带责任。借款期满后,银行与钢材公司就延期支付余款与利息达成协议,且此事并未告知物资公司。《担保法》第24条规定:“债权人与债务人协议变更主合同的,应当取得保证人书面同意,未经保证人书面同意的,保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的,按照约定。”据此,物资公司在银行与钢铁公司签订延期支付余款与利息协议时就免除了其连带责任。故在银行起诉之时,本案就变成了银行与钢材公司之间的债权债务关系,银行只能要求钢材公司承担违约责任。案例四、租房合同的法律适用案情介绍：赵某与陈某签订一房屋租赁合同。根据所学的《合同法》的知识和相关法律规定，回答下列问题：1．假如房屋租赁合同的期限为30年，合同是否有效？为什么？2．假如租赁期间房屋需要维修，承租人也要求维修，但由于没有维修，致使房屋侧墙倒塌，造成承租人财产损失，责任应当由谁承担？为什么？3．承租人未经出租人同意，自己对房屋进行了装修，要求出租人按照装修费用的一半支付是否合理？为什么？4．承租人经出租人同意将房屋转租，承租人和出租人之间的关系是否解除？为什么？5．在承租期间，出租人将房屋出售，是否需要承租人的同意？为什么？评析：1．合同部分有效，部分无效。《合同法》第214条规定，租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。2．责任应当由出租人承担。《合同法》第216条规定，出租人应当按照约定将租赁物交付承租人，并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。《合同法》第220条规定，出租人应当履行租赁物的维修义务，但当事人另有约定的除外。3．不合理。《合同法》第223条规定，承租人经出租人同意，可以对租赁物进行改善或者增设他物。承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以要求承租人恢复原状或者赔偿损失。该承租人没有得到出租人的同意自己进行装修，违反法律的规定，因此要求出租人支付一半的费用是不合理的。4．没有解除。《合同法》第224条规定，承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的，承租人和出租人之间的租赁合同继续有效。5．不需要承租人的同意，但应当提前通知承租人。《合同法》第230条规定，出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。案例五、这笔罚款应由谁负担？案情介绍：某年4月，甲租赁公司与乙机械厂签订了融资租赁合同，合同约定由租赁公司按照乙方的要求，从国外购买设备3台，租给乙机械厂使用，租期2年。同年6月设备抵达大连港，但由于购买人是甲租赁公司，所以运单上载明的收货人是甲租赁公司。设备到后，甲租赁公司通知乙机械厂前去提货。当乙机械厂到港口提货时被拒绝，理由是收货人是甲租赁公司。乙机械厂急忙电告甲租赁公司派人解决，但甲租赁公司以承租人为租赁物的接受人为由未及时派人前往港口提货，后来乙机械厂通过别的办法提取了设备，但由于耽误了提货期限被港口罚款2万元。乙机械厂认为是甲租赁公司延误了提货期限，向甲租赁公司索赔罚款2万元无果，遂向法院提起诉讼。试分析：这笔罚款应由谁负担？为什么？评析：根据《合同法》第245条的规定：“出租人应当保证承租人对租赁物的占有和使用。”本案中造成乙机械厂被罚款的主要责任在甲租赁公司。应由甲租赁公司承担责任。尽管按照融资租赁合同的约定，乙机械厂是使用设备的人，应该前去提货，但由于运单上写明收货人是甲租赁公司，故乙机械厂无法提出设备，而甲租赁公司在知道情况后未及时派人前去处理导致延期提货，甲租赁公司未保证承租人乙机械厂及时提取租赁物，乙机械厂未能按合同约定及时享有对租赁物的占有和使用权，所以过错在甲租赁公司，应由甲租赁公司承担责任，即向乙机械厂赔偿2万元。案例六、承揽合同的承揽人能任意转让合同吗？案情介绍：某商场（以下简称甲方）与某服装厂（以下简称乙方）于4月初签订了便式西服定作合同。合同规定：甲方提供样品，由乙方购料制作便式西服500套。每套布料180元，加工费90元，所用布料与甲方所提供的样品相同，以所封存的样品为检验产品质量的依据。乙方分3次交货，4月底交200套，5月底交200套，6月初交100套。每次交货后甲方在6天内付款。4月底，甲乙双方如期履行了合同。但5月底，乙方交付的第二批便式西服，经甲方检验，发现存在同一规格的西服领头大小不一，口袋上下左右偏位等质量问题，与样品完全不相符。于是，甲方要求乙方停止工作，双方解除合同，乙方赔偿甲方错过销售旺季所造成的经济损失。乙方则提出，该批西服已转给某个体裁缝加工，质量问题也应由个体裁缝独立承担责任。双方协商不成，甲方遂向法院提起诉讼，要求乙方赔偿损失。法院受理此案后，进行了调查取证，发现乙方于5月初与某大公司签订了出口服装加工合同，乙方全部设备与劳动力都投入加工出口服装中，故将制作便式西服的任务在未与甲方协商的情况下，擅自转给个体裁缝。试分析：1．在此纠纷中谁负有违约责任？法律依据是什么？2．定作合同转让中要注意什么问题？3．此案如何处理？评析：1．此案中乙方负有违约责任。其法律依据是《合同法》第253条。因为甲方与乙方签订的是便式西服定作合同。从甲方的角度来看，它是基于对乙方的技术条件、工作能力和信誉的信任，才与其订立合同的；而乙方未同甲方协商，就擅自转让定作合同，私自让某个体裁缝独立完成加工西服的大部分工作任务，影响了西服的质量，使甲方利益受损。2．定作合同是一种以行为为标的的合同。在合同履行的过程中，承揽方可能有需要将合同中规定的主要工作转让给第三人的情形。在转让之前，承揽方应认识到转让一事不仅与己相关，而且也与定作人的权益紧密相连，故应与定作人商量，在征得其同意后，方可将其承揽的主要工作交由第三人完成，否则定作人有权解除合同，并要求承揽人赔偿损失。3．本案应如下处理：解除定作合同。第二批西服由乙方收回，其损失乙方自行承担或与加工者共同承担。对甲方的间接经济损失可适当补偿。案例七、客运合同各方当事人的权利义务案情介绍：某年8月5日上午，某客运公司的长途客车上的检票员发现甲、乙、丙3人没有买票，于是让其补票。三人未补，司机说:“你们没有买票，我们就可以把你们赶下车。”三人听后害怕，甲、乙马上就补了票，但丙由于身上没带钱，央求汽车把他带到某某站。检票员不同意，把丙赶下车，当日下午1点，售票员发现客人太多，已经超员5人，于是便拒载后来的客人。丁由于有急事，央求上车，售票员说：“客车运输不能超载，出了问题，我们要负责任的。”丁说：“出了问题，我负责。不管什么问题，我都一人负责。”售票员无奈便让其上了车，还说:“出了问题可由你一个全部负责！”下午3点，售票员发现戊某携带危险品，便随之把危险品拿到车下销毁。戊坚决反对。售票员说：“要么你拿着危险品下车，要么让我销毁。”后来，由于拥挤，王某把孕妇赵某挤得流产了。根据上述案情，回答下列问题：1．乘车人甲、乙、丙3人没买票，售票员可否把其赶下车？2．由于丙身上没带钱，售票员最终还是把他赶下车？是否合法？为什么？3．售票员是否有权销毁旅客携带的危险品？为什么？4．对于赵某的流产，丁是否应负责？为什么？5．对于赵某的流产，售票员和其运输公司是否应承担责任？6．对于赵某的流产，王某是否应该承担责任？7．设检票员未把丙赶下车，在赶往某某站的途中，由于司机突然刹车致丙倒地重伤，谁应对丙的损失负责？评析：1．乘车人没买票，售票员不能直接把人赶下车，应先让其补票。2．合法。因其享受坐车的权利，就应承担付款买票的义务。3．有权。因其携带的危险品已危及所有旅客的安全。4．丁某对于赵某的流产应负主要责任之一，因其明知超载运输，而强行上车，对造成并加剧引发赵某流产的拥挤状态负有一定责任。5．对于赵某的流产，客运公司负违约损害赔偿责任。6．对于赵某的流产，如果王某没有过错，王某将不承担任何责任，其责任主要由运输公司承担。7．客运公司应对丙的人身伤害负责。案例八、委托开发技术合同的技术成果归属案情介绍：某厂（以下简称甲方）与某科研所（以下简称乙方）于1999年10月15日签订了一份技术开发合同。合同约定，甲方委托乙方研究开发某太阳能发电装置。双方约定，研制费由甲方支付，研制出的成果归甲方使用。4个月后，乙方研制成功，甲方按约定支付研制费，同时依约定享有成果使用权。2000年4月乙方将该技术成果向专利局申请发明创造专利权。甲方得知后也向专利局申请该技术的发明创造专利权。试分析：（1）我国《合同法》对此有无规定？若有规定，请回答其主要内容。（2）本案是否适用新《合同法》？（3）依我国《合同法》的有关规定，该技术成果申请专利的权利归哪方所有？为什么？（4）若一方取得专利权，另一方可以享有什么权利？评析：1．我国于1999年3月15日颁布了《中华人民共和国合同法》，该法的第339条对此做了明确规定。“委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以免费实施该专利。”“研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。”2．本案适用新《合同法》。因为《合同法》的施行日期是1999年10月1日，本案当事人签订委托技术开发合同的时间是1999年10月15日。3．依《合同法》的规定，该技术成果的专利申请权归乙方所有。因为，合同法第339条规定委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人。4．若乙方取得该项技术的专利权，依合同法的规定，委托方可以免费实施该项专利；研究开发方就其发明创造转让专利申请权的，委托方可以优先受让专利申请权。因此，甲方可以免费使用该太阳能发电装置，并可优先受让该技术的专利申请权。案例九、赵某能少付保管费吗？案情介绍：某个体户赵某在某仓库寄存彩电一批100台，价值共计100万元。双方商定：仓库自1月15日至2月15日期间保管，赵某分三批取走；2月15日赵某取走最后一批彩电时，支付保管费2000元。2月15日，赵某前来取最后一批彩电时，双方为保管费的多少发生争议。赵某认为自己的彩电实际是在1月25日晚上才入仓库，应当少付保管费250元。该仓库拒绝减少保管费，理由是仓库早已为赵某的彩电的到来准备了地方，至于赵某是不是准时进库是赵某自己的事情，与仓库无关。赵某认为该仓库位于江边码头，自己又通知了彩电到站的准确时间，该仓库不可能空着货位。只同意支付1750元保管费。该仓库于是拒绝赵某提取所剩下的彩电。试分析：1．赵某要求减少保管费是否合理？为什么？2．该仓库在赵某拒绝足额支付保管费的情况下是否可以拒绝其提取货物？为什么？3．该仓库留置所有货物的做法是否正确？评析：1．不合理。本案当事人签订的是仓储合同，我国《合同法》第382条规定：“仓储合同自成立时生效。”这就意味着仓储合同是诺成性合同，而诺成性合同，其成立不以交付标的物为要件，双方当事人就合同主要条款达成一致，合同即成立。若合同签订后，因存货人原因货物不能按约定入库，依然要交付仓储费。2．可以拒绝。根据我国《合同法》规定，对仓储合同没有规定时，适用法律对保管合同的规定。《合同法》第380条规定：“寄存人未按照约定支付保管费以及其他费用的，保管人对保管物享有留置权，但当事人另有约定的除外。”所以本案虽为仓储合同，但在寄存人不支付仓储费，而双方对留置无相反约定的情况下，保管人可以留置仓储物，拒绝其提取仓储物。3．但本案保管人某仓库明显过多留置了赵某的货物，是不妥的。因为在仓储物是可分物时，保管人在留置时仅可留置价值相当于仓储费部分的仓储物。而本案的仓储物恰恰是可分物。所以某仓库没有理由留置所剩下的彩电，而只能留置相当于250元的货物。案例十、该委托合同纠纷中的合同关系如何？案情介绍：A橡胶集团公司委托B进出口公司从美国C公司进口一套橡胶拉延机生产线。B进出口公司根据A橡胶集团公司提供的产品质量要求与技术要求与C公司签订了合同，合同约定：C公司于2002年5月25日交货。5月20日C公司将设备交到A橡胶集团公司指定的厂房，并派人到A橡胶集团公司指导安装。设备安装完毕，于6月1日试运行，经过再三调试，至8月中旬设备运转仍不正常，不能拉延出合格的橡胶制品，无法达到合同的技术标准要求。后经专家鉴定，该设备在生产和设计中出现缺陷，不可能用中国原料生产出合格产品。为此，A橡胶集团公司向公司所在地法院起诉，要求C公司赔偿其损失。C公司辩称：合同的主体是B进出口公司，A橡胶集团公司无权起诉。另外合同签订地是在香港，中国法院无管辖权。试分析：1．试分析该案件中的合同关系。2．C公司的主张是否有法律依据？3．法院应如何处理此案？评析：1．本案中A橡胶集团公司是委托人，B进出口公司是受托人，美国C公司是第三人。《合同法》403条规定：“受托人以自己的名义与第三人订立合同时……委托人因此可以行使受托人对第三人的权利……。”因第三人履行合同不符合与受托人之间的合同约定，委托人A橡胶集团公司可直接向第三人即美国C公司行使索赔权。2．C公司的主张没有法律依据。C公司将合同标的运抵委托人A橡胶集团公司厂房，并指导设备安装，就已经知道受托人与委托人之间的代理关系。该合同履行地在中国，中国法院有管辖权。3．中国法院可以运用中国《合同法》对C公司因生产和设计上的缺陷过错，判处C公司赔偿A橡胶集团公司损失。
这是要约邀请 要约 承诺 有下列情形之一的，要约失效： (1)拒绝要约的通知到达要约人; (2)要约人依法撤销要约; (3)承诺期限届满，受要约人未作出承诺; (4)受要约人对要约的内容作了实质性变更。
1,预期违约。2，不可以，因为错铺地板的行为不符合我国合同法上的行为不安抗辩权的条件，并且题目中也未说明甲的每笔付款是按照装修进度给付的还是纯粹按时间。3，不构成，因为地板经证实是复合地板非实木地板，说明甲有充分确信的理由相信乙是在违约，并且乙未就其违约行为向甲表示有补救的意思。由于地板至于整个房屋的装修占重大份额，实木地板和复合地板价值相去很大，并且地板一旦铺设好将很难再次拆分，并且拆分将会影响整体的工程进度及物的毁损，应当说房产商的行为已经构成了对主给付义务的违反，因此甲可以以先履行抗辩权停止自己的给付义务。4，不成立，因为乙提出的合同解除要求未有合同法上解除合同的条件，且在乙本身存在过错的情况下，解除合同会对对方造成重大损失的，不得解除合同5，法院应当本着促成交易的效益原则，通过判决要求双方尽量继续履行合同，并依据等价有偿及条约必须信守原则，要求乙方承担违约责任
2005年1月全国高等教育自学考试合同法试题 文章出处： 作者： 发布时间：2006-04-22 课程代码：00230 一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共20分） 1.下面属于从合同的是（ ）。 A.借款合同B.借用合同 C.买卖合同D.抵押合同 2.甲向某编辑部乙去函，询问该编辑部是否出版了有关司法考试的教材和参考资料，乙立即向甲邮寄了司法考试的资料五本，共120元，甲认为该书不符合其需要，拒绝接受，双方因此发生了争议。从本案来看（ ）。 A.甲乙之间合同已经成立B.甲乙之间合同未成立 C.甲乙双方已经完成要约和承诺阶段D.合同是否成立无法确定 3.《合同法》第28条规定，“受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，（ ）”。 A.为新要约B.为原要约 C.为新承诺D.既不为新要约，也不为承诺 4.下列选项不属于显失公平的合同的法律特征是（ ）。 A.合同在订立时就显失公平 B.一方获得的利益超过了预期的利益 C.一方获得的利益超过了法律所允许的限度 D.受害人的一方在订立合同时缺乏经验或情况紧迫 5.债务人提前履行给债权人增加的费用，由（ ）负担。 A.债权人B.债务人 C.债权人和债务人共同D.无法确定 6.下列选项不属于不安抗辩权成立条件的是（ ）。 A.双方当事人因同一双务合同而互负债务 B.双方当事人因同一有偿合同而互负债务 C.后给付义务人的履行能力明显降低，有不能为对待给付的现实危险 D.后给付义务人未提供适当担保 7.债务人放弃其到期债权并对债权人造成损害的，债权人可以行使（ ）。 A.代位权B.撤销权 C.解除权D.终止权 8.撤销权的诉讼时效从何时开始？（ ） A.从权利受侵害之日起 B.从债权人知道撤销事由起 C.从债权人知道或应当知道撤销事由之日起 D.从债务人不当处分自己的财产之日起 9.定金的数额由当事人约定，但不得（ ）。 A.少于合同标的额的10％B.超过合同标的额的10％ C.少于合同标的额的20％D.超过合同标的额的20％ 10.企业法人分立、合并后，其权利和义务（ ）。 A.由其上级主管部门享有和承担B.由变更后的法人享有和承担 C.由法院判决确定承受主体D.根据对方当事人的选择确定 11.甲、乙两公司之间签订了一房屋租赁合同，在合同履行期间两公司合并。此种合同权利义务关系终止的方式是（ ）。 A.免除B.抵销 C.混同D.提存 12.违约责任又称为违反合同的民事责任，这里的合同是指（ ）。 A.当事人签订的一切合同B.生效合同 C.成立后的合同D.有纠纷的合同 13.在双方违约的情况下，应当如何确定各自的责任？（ ） A.根据公平责任原则分担B.根据各自的过错程度来具体确定 C.双方各自承担自己的损失D.不能再请求对方承担违约责任 14.红光厂是一国有企业，因为上级机关让其转业停产，致使其无法履行与长城公司的合同。请问：对长城公司的损失，应当由谁负责？（ ） A.应当由红光厂承担责任，然后再由其上级机关对其的损失进行处理 B.应当直接由红光厂的上级机关承担责任 C.应当由红光厂和其上级机关共同承担责任 D.红光厂和其上级机关都不承担责任 15.甲与乙订立了租期为三十五年的房屋租赁合同。依据我国合同法的规定，该合同中关于租期的约定（ ）。 A.二十年以下均有效B.二十五年以下均有效 C.三十年以下均有效D.三十五年以下均有效 16.甲收藏一套清代红木家具，价值约5万元，甲的其它财产价值为10万元。甲欠乙50万元。后来，甲将红木家具以5000元的价格卖给其从国外回来的表弟丙，则下列表述正确的是（ ）。 A.若丙不知甲欠巨额外债，则乙只能行使代位权 B.只有在丙明知此买卖有害于乙的债权的情况下，乙才可行使代位权 C.不管丙是否明知此买卖有害于乙的债权，乙均可行使撤销权 D.若丙明知此买卖有害于乙的债权，则乙可行使撤销权 17.在下列哪种情形中，在当事人之间产生合同法律关系？（ ） A.甲拾得乙遗失的一条项链 B.甲宴请乙，乙因为有事没有前去赴约 C.甲因放暑假，将一台电视放入乙家 D.送奶员误将甲订的牛奶放进乙的牛奶箱 18.某商店橱窗内展示的衣服上标明“正在出售”且标示了价格，则“正在出售”的标示视为（ ）。 A.要约B.承诺 C.要约邀请D.既是要约又是承诺 19.某甲的儿子患重病住院，急需用钱又借贷无门，某乙趁机表示愿意借给2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据合同法规定，甲、乙之间的借款合同（ ）。 A.因显失公平而无效B.因显失公平而可撤销 C.因乘人之危而无效D.因乘人之危而可撤销 20.甲公司与乙公司签订买卖合同，合同约定甲公司先交货。交货前夕，甲公司派人调查乙公司的偿债能力，有确切材料证明乙公司负债累累，根本不能按时支付货款。甲公司遂暂时不向乙公司交货。甲公司的行为是（ ）。 A.违约行为B.行使同时履行抗辩权 C.行使先诉抗辩权D.行使不安抗辩权 二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题2分，共20分） 21.要约拘束力的具体表现有（ ）。 A.要约人不得随意撤回要约 B.要约人不得随意变更要约的内容 C.受要约人必须在合理的期限内作出承诺 D.受要约人享有对要约人作出承诺的权利 E.受要约人必须对要约作出承诺 22.承诺的形式要求有（ ）。 A.要约中对承诺的形式未作规定的，承诺人可以自由选择承诺的形式 B.要约中对承诺的形式有明确规定的，承诺必须符合规定的形式 C.承诺可以缄默或者不行动作出 D.承诺原则上应采取通知的形式，但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出的除外 E.承诺的形式必须与要约的形式保持一致 23.合同权利的效力有（ ）。 A.请求力B.执行力C.依法自力实现 D.处分权能E.保持力 24.2000年5月4日易某将自家的耕牛租与刘某使用两个星期。5月10日刘某提出要买下此耕牛，易某表示同意。双方商定价格为1000元，并约定1个月后交付款项。但5月12日该耕牛被雷劈死。关于此案，以下选项哪些是正确的？（ ） A.该买卖合同的生效时间是5月10日 B.该买卖合同中耕牛的交付时间是5月10日 C.该耕牛意外灭失的风险由易某承担 D.该耕牛意外灭失的风险由刘某承担 E.该买卖合同的成立时间是5月4日 25.甲于3月1日致函于乙，谓：“愿意出售某画，价金10万元，须于3月10日前函复。”函于3月3日到达乙。乙于3月7日函复，决定购买该画，该函于3月9日至甲。甲于3月4日获知丙愿以12万元购买该画，当即致函于乙，表示撤回前函，于3月6日到达。根据民法知识，下列正确的是（ ）。 A.甲乙间合同成立B.甲乙间合同不成立 C.甲可以撤回前函D.乙3月7日的函是承诺 E.甲3月1日向乙发出的函自3月3日起生效 26.可撤销的合同包括（ ）。 A.以合法形式掩盖非法目的的合同 B.因重大误解而订立的合同 C.在订立合同时显失公平的 D.一方以欺诈、胁迫或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 E.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同 27.关于免除行为说法不正确的是（ ）。 A.免除必须由债权人作出意思表示 B.免除可以由债务人的继承人作出意思表示 C.免除既然是无偿的，就不得附条件 D.作出免除的意思表示后，可以撤回 E.债务因免除而绝对消灭 28.实际履行的构成条件包括（ ）。 A.必须有违约行为存在 B.必须由非违约方在合理的期限内提出继续履行的请求 C.可以由违约方在合理的期限内提出继续履行的请求 D.实际履行在事实上是可能的和在经济上是合理的 E.必须依据法律和合同的性质能够履行 29.根据我国《合同法》的规定，对要约的内容作实质性变更的包括（ ）。 A.对合同的标的、数量、质量的变更 B.对合同履行期限的变更 C.对合同的违约责任和解决争议方法的变更 D.对合同中的价款或者报酬的变更 E.对合同履行地点、方式的变更 30.合同解释应遵循的原则有（ ）。 A.体系解释原则 B.历史解释原则 C.符合合同目的原则 D.参照习惯或惯例原则 E.以合同文义为出发点，客观主义结合主观主义原则 三、简答题（每小题5分，共20分） 31.债权人代位权的构成要件。 32.合同成立和合同生效的区别。 33.效力待定合同的概念和类型。 34.合同权利转让的条件。 四、论述题（每小题12分，共24分） 35.试论述违约责任和侵权责任的区别。 36.论合同自由原则。 五、案例题（共16分） 37.1998年2月，甲乙双方签订一份价值4万元的铝合金型材购销合同。合同约定乙方向甲方提供4万元的铝合金型材，交货日期为同年4月份，交货方式为供方送货，甲方预付定金8000元，违约金5％，合同中对型材的规格、质量等有明确要求。合同签订后，甲方依约交付了定金。而届时，乙方却未能交货，经甲方多次派人催促（花去差旅费500元），双方同意延期至同年6月份交货，届时，乙方只交付了2万元的型材。甲方收货后，即存放仓库并继续催货。8月份，甲方从仓库取货使用，发现型材规格不符合合同要求，遂要求退货，并要求解除未履行部分的合同，乙方既不同意退货，亦不同意解除未履行部分的合同。因甲方急需用材，从其他单位另行购进了4万元的同种型料，后甲方诉至法院。问： 1.乙方已履行部分能否退货？说明理由。（4分） 2.合同未履行部分能否解除？说明理由。（4分） 3.定金如何处理？（4分） 4.乙方应承担哪些违约责任？（4分）可以在找到试卷后，选择其中的个别题目到网上搜索试题答案。 ＝＝补充回答：只有个别试卷附有答案。你可以用试卷中的个别题目到网上搜答案，可以的，我试过。 说明： 试题及参考答案、评分标准启用前属绝密材料，启用后仍然属于国家秘密。全国考办自2002年起不再公布答案，自考365网站2006年11月推出9000多份试题及部分参考答案供考生参考。考生也可以通过购买相关辅导书得到更多历年试题的解析。
全国2007年1月高等教育自学考试合同法试题课程代码：00230一．单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选．多选或未选均无分。1．无名合同是指（ ）A．无名称的合同 B．无法理基础的合同C．无法律明文规定的合同 D．非正式的合同2．不适用《合同法》的合同有（ ）A．企业咨询协议 B．离婚协议C．技术引进合同 D．旅客运输合同3．私人间订立商品房买卖合同依法应采取的形式是（ ）A．公证 B．鉴证C．登记 D．审核4．当事人之间约定将来订立一定合同的协议，称为（ ）A．意向书 B．初步协议C．本约 D．预约5．下列属于要约的是（ ）A．拍卖行关于拍卖房产的公告 B．标明“仅供参考”的商场告示C．某上市公司的新股招股说明书 D．招投标中的投标行为6．下列有关要约的说法不正确的是（ ）A．要约必须具有订立合同的意图 B．要约内容必须具体确定C．要约是种法律行为 D．要约必须送达受要约人7．下列情况中合同已经成立的是（ ）A．必须履行特定形式的，形式尚未履行B．要求签定确认书的合同，尚未签定确认书C．要求承诺必须通知，但一方以行为做出承诺D．未按规定采用书面形式，但一方已经履行且对方接受8．2000年9月11日，甲公司以信件方式向乙公司发出出售100吨大米的要约，要求乙公司在收信后10日内予以答复。9月18日信件寄至乙公司。乙公司于9月25日寄出承诺信件，表示接受甲公司在信件中的要约内容，但务必请附上植物检疫证书。9月30日信件寄至甲公司。10月1日，甲公司打电话回复乙公司，同意乙公司附上植物检疫证书的请求。该承诺何时生效? （ ）A．9月18日 B．9月25日C．9月30日 D．10月1日9．当事人订立合同有书面形式、口头形式和其他形式。其中，电子邮件属于（ ）A．书面形式 B．口头形式C．推定形式 D．其他形式10．采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同（ ）A．不成立 B．成立C．无效 D．成立但无效11．损害社会公共利益的合同，自（ ）A．发生纠纷时起无效 B．开始履行时起无效C．订立时起无效 D．被确认时起无效12．法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为（ ）A．效力待定 B．无效C．有效 D．可撤销13．标的物提存后，承担标的物毁损、灭失风险的主体是（ ）A．债务人 B．债权人C．提存机关 D．债权人与债务人共同承担14．行为人利用他人的危难处境或紧迫需要，强迫对方接受某种明显不公平的条件并作出违背其真实意思的意见表示，称为（ ）A．欺诈 B．胁迫C．显失公平 D．乘人之危15．债权债务的混同，由债权或债务的承受而产生。其承受包括概括承受与特定承受两种。下列情形中，属于特定承受的是（ ）A．企业合并 B．债权人承继债务人的财产C．营业的概括承受 D．债权人承担债务人的债务16．关于合同解除的效力，下列表述正确的是（ ）A．委托合同的解除不具有溯及力B．违约解除有溯及力时，增加的返还费用，应由违约方和守约方共同负担C．在合同尚未完全履行时，解除具有溯及力，当事人之间当然回复原状。给付人请求受领人返还给付物的权利是债权请求权，而不是所有物返还请求权D．协议解除不可以与赔偿损失并存17．《合同法》赋予建设工程承包人的工程款享有法定优先权，下列有关“法定优先权”表述正确的是（ ）A．建设工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在建设工程上设定的抵押权所担保的债权得到实现B．具有法定优先权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C．消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人D．承包人行使法定优先权的期限为12个月18．当事人对合同中价格或者报酬约定不明确，又不能达成补充协议，根据合同有关条款或交易习惯仍然不能确定的，依法按照下列价格履行（ ）A．订立合同时履行地的市场价格 B．履行合同时履行地的市场价格C．履行合同时订立地的市场价格 D．订立合同时订立地的市场价格19．撤销权人行使撤销权时间应自（ ）A．债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内B．债权人知道或应当知道撤销事由之日起五年内C．债权人知道或应当知道撤销事由次日起一年内D．债权人知道或应当知道撤销事由次日起五年内20．下列不属于合同变更的是（ ）A．甲将其电影票转送给自己的朋友乙B．丙经丁的同意将双方合同履行期限延迟一个月C．戊银行同意将己公司的抵押贷款转为信用贷款D．庚同意减少辛的还款利息以期能够准时还款21．关于债权人转让权利的说法正确的是（ ）A．债权人转让权利的，应当经过债务人同意B．债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外C．债权人转让权利的通知不得撤回，但经受让人同意的除外D．债权人转让权利的通知不得撤销，但经债务人同意的除外22．下列陈述中不符合债务承担定义的是（ ）A．继承人继承遗产应当清偿被继承人的债务B．附义务的遗赠，在遗赠发生效力时，受赠人应该履行义务C．甲同意向乙履行丙欠乙的货款D．丁公司向戊银行承诺，如果己公司不能清偿贷款，则由丁公司偿还，于是戊银行与己公司签定贷款合同23．花瓶出卖人为便于买受人安全携带，应妥善包装花瓶，该义务是（ ）A．附随义务 B．原给付义务C．不真正义务 D．先合同义务24．“修理、重作、更换”责任形式主要适用的违约形态是（ ）A．拒绝履行 B．迟延履行C．不适当履行 D．部分履行25．买卖合同的出售人应是出售物的有处分权人，下列人员中不具有处分权人资格的是（ ）A．所有权人 B．抵押权人C．委托代理人 D．占有人26．在租赁合同中属于承租人的不作为义务是（ ）A．不得随意转租义务 B．支付租金义务C．返还租赁物的义务 D．承租人的容忍义务27．明示的预期违约是指在履行期限到来之前，一方无正当理由，明确表示其在履行期到来后将不履行合同。一般认为预期违约侵犯的是（ ）A．当事人的期待权 B．当事人的绝对权C．当事人的追认权 D．当事人的抗辩权28．根据《合同法》的规定，合同中既有定金条款，又有违约金条款的，当一方违约时，另一方对违约金和定金条款可（ ）A．选择适用 B．同时适用C．补充适用 D．混合适用29．同时履行抗辩权存在的基础在于双务合同的牵连性。下列不属于双务合同牵连性的是（ ）A．发生上的牵连性 B．存续上的牵连性C．责任上的牵连性 D．履行上的牵连性30．下列关于技术合同中合作开发技术成果权归属问题的说法不正确的是（ ）A．合作开发完成的技术成果，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有B．合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请C．合作开发的技术成果，其他申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方当事人可以免费实施该专利D．合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方可以单独申请专利二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。31．能够行使同时履行抗辩权的合同有（ ）A．买卖合同 B．租赁合同C．保证合同 D．借款合同E．保险合同32．按照合同法的规定，适于提存的标的物有（ ）A．股票 B．珠宝C．房产 D．药品E．需要人工照顾的动物33．甲、乙签定了一份服装加工承揽合同，合同约定甲公司提供服装的设计图纸，由乙公司按图纸制作样品，由甲方确认后，再由乙公司按合同要求的数量进行生产。在履行中，乙方未经同意，擅自改变了图纸，在确认时，甲公司的验收员由于疏忽未发现这一变动，当乙公司最后履行合同时，甲公司以所交付的服装不符合合同约定的款式而拒收。对上述现象，合同法理论称为（ ）A．不适当履行 B．双方违约C．单方违约 D．实际违约E．预期违约34．下列构成技术合同无效的原因有（ ）A．非法垄断技术 B．妨碍技术进步C．侵害他人技术成果 D．造成市场垄断E．约定一次总付使用费35．甲公司于8月2日向乙公司发出要约，要卖给乙公司一台机器设备，甲公司要求乙公司10天内答复。甲公司的要约于8月5日到达乙公司。8月3日，甲公司又给乙公司去信，称该机器设备现本公司需要使用，不能出售，请乙公司原谅。第二封信于8月6日到达。乙公司8月7日回信表示接受甲公司的要约条件，该回信8月10日到达，甲公司拒绝交货。请根据已知条件，选择下列正确的选项（ ）A．甲、乙之间的合同不成立，因为要约已被撤销B．甲、乙之间的合同成立，因为要约没有被撤销C．甲、乙之间的合同于8月10日承诺到达时成立D．甲、乙之间的合同于8月7日承诺发生时成立E．甲、乙之间的合同不成立，因此乙只能追究甲的缔约过失责任，不能追究其违约责任三、简答题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）36．试述诚实信用原则及其在合同订立阶段的表现。37．简述免责的债务承担合同及其生效的条件。38．比较合同无效与合同不成立。39．简述承揽合同和买卖合同的联系与区别。四、论述题（本大题共10分）40．试述完全债权与不完全债权。五、案例题(本大题共2小题，每小题13分，共26分)41．2002年8月14日，张三和李四约定，张三将其一祖传名画卖与李四，价款10万元；并约定8月20日李四在张三家付款，8月21日双方到银行由张三取出放在保险柜的画交付给李四。8月16日，李四听说，因王五出价12万元，张三当天就将其祖传名画卖给了王五。问：(1)如果张三在8月21日不能履行自己的交画义务，其应承担什么法律责任? (2)如果张三已将名画卖给他人的事得到证实，那么李四在8月20日能否拒绝履行付款义务，为什么?(3)如果张三8月20日提出自己卖给王五的是另一幅画，并由王五提供担保，那 么，李四是否应该向张三付款? (4)如果合同约定双方应于8月20日一手交钱，一手交画，结果张三于8月20日未交付画而要求李四付款，李四能否拒绝付款，根据是什么?42．甲以每瓶20元的价格从乙批发市场购进了丙奶制品公司生产的老年用补钙奶粉50瓶，准备部分自用，部分在自己的小店中以每瓶25元的市价出售。甲先食用了一瓶后产生不良反应，经送医院治疗，病情才逐渐好转，花去医药费3500元，甲住院一周，支付护工报酬200元。事后经医疗行政管理机关查证，甲购买的奶粉为不符合标准的劣质奶粉。请根据合同法理论，回答下列问题：(1)甲遭遇的情形是否属于合同法规定的责任竞合，为什么?(2)如甲状告乙，乙能否以奶粉是丙生产的，而逃避其责任，为什么?(3)甲在要求乙赔偿损失时，能否主张对购买奶粉的费用双倍赔偿，为什么?(4)本案中哪些属于积极损失(或称直接损失)?(5)本案中哪些是可得利益损失(或称间接损失)?
一,合同法"近两年"的网上估计没有,年代太近二,近代史的你算了吧,零八年十月考的第一次,你还想要"近两年"的?
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.c 解题要点：p5合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。 2.d 解题要点：p19三、合同公证与鉴证的相同点与区别。(二)合同公证与鉴证的区别。1.合同公证与鉴证的性质不同。合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。而合同公证是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。2.合同公证与鉴证的效力不同。经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同。对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力。而经过鉴证的合同则没有这样的效力。因此，选项c有强制执行力，选项d则没有强制执行力。 p46一、解决合同争议的方法。选项a、b均属于解决合同争议的方法。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼4种。在这4种解决争议的方式中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，而如果在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解则属于法定程序，有强制执行的法律效力。仲裁和诉讼均有强制执行的法律效力。选项a是诉讼的结果，选项b是仲裁的结果，其二者均有强制执行效力。 3.a 解题要点：p6三、代理关系。(一)代理的概念和特征。4.被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。 p7 1.委托代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人，总监理工程师作为监理单位的代理人等。故因施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，应由被代理人，即施工企业负责。答案为a。 4.c 解题要点：p8保证是指保证人与债权人的一种约定。 . 5.a 解题要点：p10关于抵押物的规定中：a属于抵押人依法有权处分的国有土地使用权.可 以抵押；b虽属于抵押人依法承包，但未提及是否经发包人同意，故不能视作抵押物；c属于依法被查封、扣押、监管的财产，不得抵押；d属于以公益为目的的设施，不得抵押。 6.a 解题要点：p14我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。 7.c 解题要点：p24(二)合同形式的原则。《合同法》规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。我国合同法在一般情况下对合同形式并无要求，只要在法律、行政法规有规定和当事人有约定的情况下要求采用书面形式。可以认为，合同法在合同形式上的要求是以不要式为原则的。本题没有特殊要求，可以认为双方的口头协议代表合同已经成立。 p25(三)合同形式欠缺的法律后果。《合同法》规定合同形式的不要式原则的一个重要体 现还在于：即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立。 8.a 解题要点：p27(一)要约。3.要约的撤回和撤销。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的，要约不得撤销：第一，要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；第二，受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作。故b、c、d情形均不可撤销要约。a可以，只要撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人即可。 9.b 解题要点：p29如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求时，则承诺生效时合同成立。因为承诺生效即意味着当事人对合同的内容达成了一致，对当事人产生约束力。 10.d 解题要点：p32依法成立的合同，自成立时生效。且该合同没有附条件或者附期限，对价款也做出了明确约定，故合同价格即为2004年2月1日的市场价格每千克200元。 p37(二)合同履行的原则。1.全面履行的原则。合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或者政府指导价。如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格。同时，因逾期交货一个月，扣除违约金每千克10元，买方应以每千克190元向卖方付款。
一、单项选择题 1.不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由（ D ）承担民事责任。 A.勘察人 B.政府 C.保险机构 D.发包人 2.下列有关设计变更程序的说法，错误的是（ C ）。 A.承包人不得因施工方便而进行变更 B.承包人要求的设计变更需经工程师同意 C.发包人要求的设计变更需经工程师批准 D.承包人的合理化建议需经工程师同意 3.不可预见的物质条件的风险范围不包括（ D ）。 A.自然条件 B.污染物 C.水文条件 D.气候条件 4.合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以（ B ）的方式变更。 A.专业条款 B.补充协议 C.双方协商 D.仲裁 5.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点（A）。 A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少 B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多 C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少 D.管理较复，有能力参与竞争的投标人较多 6.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以（ C）为准。 A.蔽标价 B.标底价 C.评标价D.中标价 7.委托监理合同赋予监理人的权利不包括（D）。 A.获得酬金权利 B.终止合同权利 C.获得奖励的权利 D.合同起草日 8.监理合同生效日指的是（A） A.合同签字日B.终止合同权利C.获得奖励的权利D.工程设计的建议权 9.关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是（ A ）。 A.承包商每天应向工程师提交进度报告 B.工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度 C.工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任 D.工程师有权批准合同工期顺延 10.有关承包商的申请变更，下列描述错误的是（ D ）。 A.未经工程师批准不得变更 B.变更的建议必须是给业主能够带来利益的建议 C.对部分永久工程的变更，承包商应设计该部分工程 D.承包商可自行实施变更 二、多项选择题 11.依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括（ABCE ）。 A.发包人在检验后l4天内给予认可或提出修改意见 B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用 C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担 D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可 E.检验后l4天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可 12.下列有关隐蔽工程与重新检验提法正确的有（ ABC ）。 A.承包人自检后书面通知工程师验收 B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验 C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验 D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验 E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延 13.合同不当履行的处理包括（ ABC ）。 A.因债权人致使债务履行困难的处理 B.提前或部分履行的处理 C.合同不当履行中的保全措施 D.部分合同失效的处理 E.合同部分撤销的处理 14 .合同可以终止的情况有（ ABCD ）。 A.合同解除 B.债务相互抵消 C.债权人免除债务 D.债权债务同归于一人 E债权人未请求履行 15.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（ ABD ）。 A.施工内容的专业要求 B.施工现场条件 C.投标人的财务能力 D.对工程总投资的影响 E.投标人的工程经验 16.设计合同的变更，通常是指（ AB ）的改变。 A.工作范围 B.工作内容 C.设计方案 D.合同转让 E.合同价款 17.不可抗力发生后，下列说法正确的是（ABC）。 A.承包人应向工程师通报情况B.发包人应尽力协助承包人采取措施 C.发包人应办理保险的延续手段 D.发包人应采取措施补救 18.对停工损失中的审核索赔，下列说法正确的是（CD） A.以计日工费计算B.以机械台班费计算 C.按设备折旧D.按设备租赁费计算 E.以人工单价为准 19.公开招标条件下，所发布的招标广告主要内容包括（ ABE ）。 A.工程概况 B.项目资金来源 C.投标须知 D.评标方法 E.招标范围 20.关于对中标通知书，下列说法正确的是（ ADE ）。 A.中标通知书由招标人发出 B.中标通知书只对中标人具有法律效力 C.只有招标人才能确定中标人 D.中标通知书对招标人具有法律效力 E.中标通知书发出30日内签订合同 答案及解析 一、单项选择题 1.答案：D在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物。若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。 2.答案：C施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前l4天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。 3.答案：D不可预见物质条件的范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。 4.答案：B对原合同需进行实质性改动，应由业主和承包商通过协商达成一致后，以补充协议的方式变更。 5.答案：A全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少。 6.答案：C评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额，最终构成评标价格。 7.答案：D委托监理合同中赋予监理人的权利包括： （1）完成监理任务后获得酬金的权利，其中包括获得奖励的权利； （2）终止合同的权利。工程设计的建议权属于监理人执行监理业务可以行使的权利。 8.答案：A根据《建设工程委托监理合同》的规定，监理合同自合同签字之日起生效。 9.答案：A承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的42天内（合同未作约定）开工，工程师则应至少提前7天通知承包商开工日期。承包商收到开工通知后的28天内，按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划，说明为完成施工任务而打算采用的施工方法、施工组织方案、进度计划安排，以及按季度列出根据合同预计应支付给承包商费用的资金估算表。 10.答案：D承包商根据工程施工的具体情况，可以向工程师提出对合同内任何一个项目或工作的详细变更请求报告。未经工程师批准承包商不得擅自变更，若工程师同意，则按工程师发布的变更指示的程序执行。 二、多项选择题 11.答案：ABCE发包人在竣工验收后14天内给予认可或提出修改意见。需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后l4天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。 12.答案：ABC工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中问验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。 工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。检测结果表明质量验收合格，经工程师在验收记录上签字后，承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。 若工程师未能按以上时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收。承包人经过验收的检查、试验程序后，将检查、试验记录送交工程师。本次检验视为工程师在场情况下进行的验收，工程师应承认验收记录的正确性。 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。 重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。 13.答案：ABC合同不当履行的处理有： （1）因债权人致使债务人履行困难的处理； （2）提前或者部分履行的处理； （3）合同不当履行中的保全措施。 14.答案：ABCD按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：①债务已经按照约定履行；②合同解除；③债务相互抵消；④债务人依法将标的物提存；⑤债权人免除债务；⑥债权债务同归于一人；⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。 15.答案：ABD依据工程特点和现场条件9分合同包的工作范围时，主要应考虑以下因素的影响： （1）施工内容的专业要求； （2）施工现场条件； （3）对工程总投资影响； （4）其他因素影响。 16.答案：AB设计合同的变更，通常指设计人承接工作范围和内容的改变。 17.答案：ABC不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 发包人应尽力协助承包人采取措施。 不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况，并于不可抗力事件结束后14天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 18.答案：CD停工损失中，不应以计日工费计算。不应计算闲置人员在此期间的奖金、福利等报酬，通常采取人工单价乘以折算系数计算，停驶的机械费补偿，应按机械折旧费或设备租赁费计算，不应包括运转操作费用。 19.答案：ABE招标广告内容一般包括：招标单位名称；建设项目资金来源；工程项目概况和本次招标工作范围的简要介绍；购买资格预审文件的地点、时间和价格等有关事项。 20.答案：ADE中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。 中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议。 招标人确定中标人后15天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
1.施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C.无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 [答案]B [解题要点]此事件属于典型的“表见代理”。 2.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 [答案]C [解题要点]合同履行中约定不明情况的处置：①协议补充;②合同有关条款;③交易习惯;④法定补充6条，见教材(质量、价款、地点、期限、方式、费用)。此处注意：我们往往注意对法定补充6条的记忆，而来源，中大网校/忽略履行顺序。合同有分歧或约定不明时，一定要把双方协议补充放在第一位。 3.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的( )。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权 [答案]B [解题要点]物资采购合同本身就有履行顺序，应当先履行一方(供方)履行债务不符合约定，则采购方有权拒付货款，这就是后履行抗辩权。 4.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。 A.撤销合同，无须通知对方 B.撤销合同，但应当通知对方 C.解除合同，无须通知对方 D.解除合同，但应当通知对方 [答案]D [解题要点]“建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付”部，符合法定解除的条件，施工企业可以主张解除合同，但有通知对方的义务。 5.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。 A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销 C.无权代理的法律后果由被代理人承担 D.代理人只能在代理权限内实施代理行为 [答案]C [解题要点]被代理人可以根据无权代理的后果对自己有利或不利的原则，决定代理是否有效。 6.保证合同的当事人是指( )。 A.合同当事人 B.债权人和债务人 C.保证人和债权人 D.保证人和债务人 [答案]C [解题要点]保证合同是保证人和债权人约定的权利义务行为，所以当事人是保证人和债权人。 7.下列财产中，( )可作为抵押物进行抵押。 A.抵押人所有的房屋 B.抵押人有权使用的集体土地所有权 C.依法被查封的财产 D.抵押人所有的支票 [答案]A [解题要点]《担保法》对不得抵押的财产有硬性规定见教材。支票作为动产，可作为质押物。 8.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。 A.保证 B.定金 C.留置 D.质押 [答案]D [解题要点]考概念。 9.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了柢押登记。则( )。 A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 [答案]D [解题要点]附生效条件的合同，自条件成就时生效，所以应当办理抵押物登记的，抵押合同自登记之日起生效。 10.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。 A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。 B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。 C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 [答案]D [解题要点]教材内容，考概念。
一、单项选择题 1.不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由（ D ）承担民事责任。 A.勘察人 B.政府 C.保险机构 D.发包人 2.下列有关设计变更程序的说法，错误的是（ C ）。 A.承包人不得因施工方便而进行变更 B.承包人要求的设计变更需经工程师同意 C.发包人要求的设计变更需经工程师批准 D.承包人的合理化建议需经工程师同意 3.不可预见的物质条件的风险范围不包括（ D ）。 A.自然条件 B.污染物 C.水文条件 D.气候条件 4.合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以（ B ）的方式变更。 A.专业条款 B.补充协议 C.双方协商 D.仲裁 5.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点（A）。 A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少 B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多 C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少 D.管理较复，有能力参与竞争的投标人较多 6.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以（ C）为准。 A.蔽标价 B.标底价 C.评标价D.中标价 7.委托监理合同赋予监理人的权利不包括（D）。 A.获得酬金权利 B.终止合同权利 C.获得奖励的权利 D.合同起草日 8.监理合同生效日指的是（A） A.合同签字日B.终止合同权利C.获得奖励的权利D.工程设计的建议权 9.关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是（ A ）。 A.承包商每天应向工程师提交进度报告 B.工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度 C.工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任 D.工程师有权批准合同工期顺延 10.有关承包商的申请变更，下列描述错误的是（ D ）。 A.未经工程师批准不得变更 B.变更的建议必须是给业主能够带来利益的建议 C.对部分永久工程的变更，承包商应设计该部分工程 D.承包商可自行实施变更 二、多项选择题 11.依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括（ABCE ）。 A.发包人在检验后l4天内给予认可或提出修改意见 B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用 C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担 D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可 E.检验后l4天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可 12.下列有关隐蔽工程与重新检验提法正确的有（ ABC ）。 A.承包人自检后书面通知工程师验收 B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验 C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验 D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验 E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延 13.合同不当履行的处理包括（ ABC ）。 A.因债权人致使债务履行困难的处理 B.提前或部分履行的处理 C.合同不当履行中的保全措施 D.部分合同失效的处理 E.合同部分撤销的处理 14 .合同可以终止的情况有（ ABCD ）。 A.合同解除 B.债务相互抵消 C.债权人免除债务 D.债权债务同归于一人 E债权人未请求履行 15.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（ ABD ）。 A.施工内容的专业要求 B.施工现场条件 C.投标人的财务能力 D.对工程总投资的影响 E.投标人的工程经验 16.设计合同的变更，通常是指（ AB ）的改变。 A.工作范围 B.工作内容 C.设计方案 D.合同转让 E.合同价款 17.不可抗力发生后，下列说法正确的是（ABC）。 A.承包人应向工程师通报情况B.发包人应尽力协助承包人采取措施 C.发包人应办理保险的延续手段 D.发包人应采取措施补救 18.对停工损失中的审核索赔，下列说法正确的是（CD） A.以计日工费计算B.以机械台班费计算 C.按设备折旧D.按设备租赁费计算 E.以人工单价为准 19.公开招标条件下，所发布的招标广告主要内容包括（ ABE ）。 A.工程概况 B.项目资金来源 C.投标须知 D.评标方法 E.招标范围 20.关于对中标通知书，下列说法正确的是（ ADE ）。 A.中标通知书由招标人发出 B.中标通知书只对中标人具有法律效力 C.只有招标人才能确定中标人 D.中标通知书对招标人具有法律效力 E.中标通知书发出30日内签订合同 答案及解析 一、单项选择题 1.答案：D在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物。若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。 2.答案：C施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前l4天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。 3.答案：D不可预见物质条件的范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。 4.答案：B对原合同需进行实质性改动，应由业主和承包商通过协商达成一致后，以补充协议的方式变更。 5.答案：A全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少。 6.答案：C评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额，最终构成评标价格。 7.答案：D委托监理合同中赋予监理人的权利包括： （1）完成监理任务后获得酬金的权利，其中包括获得奖励的权利； （2）终止合同的权利。工程设计的建议权属于监理人执行监理业务可以行使的权利。 8.答案：A根据《建设工程委托监理合同》的规定，监理合同自合同签字之日起生效。 9.答案：A承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的42天内（合同未作约定）开工，工程师则应至少提前7天通知承包商开工日期。承包商收到开工通知后的28天内，按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划，说明为完成施工任务而打算采用的施工方法、施工组织方案、进度计划安排，以及按季度列出根据合同预计应支付给承包商费用的资金估算表。 10.答案：D承包商根据工程施工的具体情况，可以向工程师提出对合同内任何一个项目或工作的详细变更请求报告。未经工程师批准承包商不得擅自变更，若工程师同意，则按工程师发布的变更指示的程序执行。 二、多项选择题 11.答案：ABCE发包人在竣工验收后14天内给予认可或提出修改意见。需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后l4天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。 12.答案：ABC工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中问验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。 工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。检测结果表明质量验收合格，经工程师在验收记录上签字后，承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。 若工程师未能按以上时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收。承包人经过验收的检查、试验程序后，将检查、试验记录送交工程师。本次检验视为工程师在场情况下进行的验收，工程师应承认验收记录的正确性。 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。 重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。 13.答案：ABC合同不当履行的处理有： （1）因债权人致使债务人履行困难的处理； （2）提前或者部分履行的处理； （3）合同不当履行中的保全措施。 14.答案：ABCD按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：①债务已经按照约定履行；②合同解除；③债务相互抵消；④债务人依法将标的物提存；⑤债权人免除债务；⑥债权债务同归于一人；⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。 15.答案：ABD依据工程特点和现场条件9分合同包的工作范围时，主要应考虑以下因素的影响： （1）施工内容的专业要求； （2）施工现场条件； （3）对工程总投资影响； （4）其他因素影响。 16.答案：AB设计合同的变更，通常指设计人承接工作范围和内容的改变。 17.答案：ABC不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 发包人应尽力协助承包人采取措施。 不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况，并于不可抗力事件结束后14天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 18.答案：CD停工损失中，不应以计日工费计算。不应计算闲置人员在此期间的奖金、福利等报酬，通常采取人工单价乘以折算系数计算，停驶的机械费补偿，应按机械折旧费或设备租赁费计算，不应包括运转操作费用。 19.答案：ABE招标广告内容一般包括：招标单位名称；建设项目资金来源；工程项目概况和本次招标工作范围的简要介绍；购买资格预审文件的地点、时间和价格等有关事项。 20.答案：ADE中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。 中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议。 招标人确定中标人后15天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
今天教务老师给大家收集整理了自考新合同法教材，合同法自考重点笔记的相关问题解答，还有免费的自考历年真题及自考复习重点资料下载哦，以下是全国我们为自考生们整理的一些回答，希望对你考试有帮助！自考法律要买哪些书?自考法律专业要买的书有：序号课程代码科目名称出版时间作者出版社13708中国近现代史纲要2015李捷王顺生高等教育23709马克思主义基本原理概论2015卫兴华赵家祥北京大学30015英语二2012张敬源张虹外教研40167劳动法2011郭捷北京大学50227公司法2008顾功耘北京大学60230合同法2012傅鼎生北京大学70226知识产权法2010吴汉东北京大学80246国际经济法概论2015余劲松北京大学90228环境与资源保护法2013汪劲北京大学100249国际私法2005李双元北京大学115680婚姻家庭法2012马忆南北京大学120262法律文书写作2006宁致远北京大学130233税法2008许孟洲北京大学145678金融法2008吴志攀北京大学150169房地产法2012楼建波北京大学高等教育自学考试简称自考，1981年经国务院批准创立，是对自学者进行的以学历考试为主的高等教育国家考试。是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式，是我国社会主义高等教育体系的重要组成部分。其任务是通过国家考试促进广泛的个人自学和社会助学活动，贯彻宪法鼓励自学成才的有关规定，进行以学历考试为主的高等教育国家考试。造就和选拔德才兼备的专门人才，提高全民族的思想道德、科学文化素质，适应社会主义现代化建设的需要。法律专业培养系统掌握法学知识，熟悉我国法律和党的相关政策，能在国家机关、企事业单位和社会团体，特别是能在立法机关、行政机关、检察机关、审判机关、仲裁机构和法律服务机构以及涉外、涉侨等部门从事法律工作的高级专门人才。自考法律本科需要买哪些书籍你好，自考书籍资料主要是教材、大纲和辅导书模拟题，历次考试真题，可以网上试试，或是有卖那种历次考试真题的试卷的辅导资料的可以，或是模拟试题都是可以的。自考书籍要根据你报考的科目来选择教材，所有课程的教材信息已经公布，在报考时自考办就有。根据教材信息购买教材根据考试科目安排报考科目根据报考科目和科目的教材信息购买教材教材信息已经公布，在报考时自考办就有报考时在购买。查询你报考课程的教材信息，根据教材信息购买教材，可以在网上购买也可以到自考办问问，或是大型书店都有。一、自考教材都是全国自考办指定的教材，一般考试大纲都是根据指定教材来出的，所以教材一定不能买错。自考教材一般在每次考试前发布考试安排与计划时同时公布各科目的指定教材，考生在选购时根据办发布的各课程的代码、主编、版本号等信息进行选购就可以了~二、购买自考教材或辅导教材的方式一般有三种：1、自考办教材服务部：正版教材、一般原价出售，无折扣2、自考实体书店：一般都是6~9折左右，根据书的质量有些差异，每个地区基本上都有几个自考书店的3、网上书店购买：个人比较推荐的方式，一般网上都还是非常容易购买的，而且折扣也比较大。你直接网上搜书名就可以了。望采纳谢谢自考会计有哪些教材？不同个省份，安排的科目是不一样的，但没有多大的差别，可以去省自考网官网去看看###你可以报一个专业的机构，他会提供给你所有的教材不用你费心找教材，我是在智岛启航报的资格证保过，提供教材自考会计教材哪里？自考会计教材哪里有迅雷可以下载的自考/成考有疑问、不知道自考/成考考点内容、不清楚当地自考/成考政策，点击底部咨询官网老师，免费领取复习资料：
这里是真题网合同法自考真题近代史的、。。。
合同法的制定是为了保护合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义现代化建设。这对于及时解决经济纠纷，保护当事人的合法权益，更好地适应社会主义市场经济发展的需要有着非常积极的作用。合同法是民商法的重要组成部分，是规范市场交易的基本法律，它涉及到生产、生活领域的方方面面，与企业的生产经营和人们的生活密切相关。合同法是最具代表性的私法制度之一，也是现代社会之契约规则的主体部分，它在社会经济尤其商事交易中发挥着重要而基础的作用。合同法的基本原则包括平等原则、自愿原则、诚实信用原则、合法原则和鼓励交易原则。 《中华人民共和国合同法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会第二次会议于1999年3月15日通过，现予公布，自1999年10月1日起施行。
今天教务老师给大家收集整理了自考法学需要的教材，自考法学教材电子版百度云的相关问题解答，还有免费的自考历年真题及自考复习重点资料下载哦，以下是全国我们为自考生们整理的一些回答，希望对你考试有帮助！自考法律要买哪些书?自考法律专业要买的书有：序号课程代码科目名称出版时间作者出版社13708中国近现代史纲要2015李捷王顺生高等教育23709马克思主义基本原理概论2015卫兴华赵家祥北京大学30015英语二2012张敬源张虹外教研40167劳动法2011郭捷北京大学50227公司法2008顾功耘北京大学60230合同法2012傅鼎生北京大学70226知识产权法2010吴汉东北京大学80246国际经济法概论2015余劲松北京大学90228环境与资源保护法2013汪劲北京大学100249国际私法2005李双元北京大学115680婚姻家庭法2012马忆南北京大学120262法律文书写作2006宁致远北京大学130233税法2008许孟洲北京大学145678金融法2008吴志攀北京大学150169房地产法2012楼建波北京大学高等教育自学考试简称自考，1981年经国务院批准创立，是对自学者进行的以学历考试为主的高等教育国家考试。是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式，是我国社会主义高等教育体系的重要组成部分。其任务是通过国家考试促进广泛的个人自学和社会助学活动，贯彻宪法鼓励自学成才的有关规定，进行以学历考试为主的高等教育国家考试。造就和选拔德才兼备的专门人才，提高全民族的思想道德、科学文化素质，适应社会主义现代化建设的需要。法律专业培养系统掌握法学知识，熟悉我国法律和党的相关政策，能在国家机关、企事业单位和社会团体，特别是能在立法机关、行政机关、检察机关、审判机关、仲裁机构和法律服务机构以及涉外、涉侨等部门从事法律工作的高级专门人才。自考法律需要什么教材自考法律事务专业必考科目有:毛泽东思想概论马克思主义政治经济学原理英语法律文书写作国际私法国际济法概论合同法公司法劳动法环境与资源保护法知识产权法婚姻家庭法选考科目:任选三门,税法票据法公证与律师制度房地产法保险法说明：法律、经济法学、行政法学、律师专业专科毕业生报考本专业不需加考；监所管理专业需加考民事诉讼原理或民事诉讼学一门；其他专业需加考宪法学、民法学、刑法学、民事诉讼法学四门课程。40岁以上的考生可免考英语，但需加考三门选考课感觉这样的提问没有什么意义建议看看书，查查资料希望能帮助到你！请问哪里能下载<法学概论>,最好是自考教材,谢谢sina==爱问==共享资料==法律资料/教育资料==看看，法学概论，有，下载；自考法律需要什么教材5自考法律事务专业必考科目有:毛泽东思想概论 马克思主义政治经济学原理 英语 法律文书写作 国际私法国际济法概论 合同法 公司法 劳动法 环境与资源保护法 知识产权法 婚姻家庭法选考科目: 任选三门, 税法 票据法 公证与律师制度 房地产法 保险法说明：法律、经济法学、行政法学、律师专业专科毕业生报考本专业不需加考；监所管理专业需加考民事诉讼原理或民事诉讼学一门；其他专业需加考宪法学、民法学、刑法学、民事诉讼法学四门课程。40岁以上的考生可免考英语，但需加考三门选考课感觉这样的提问没有什么意义建议看看书，查查资料希望能帮助到你！望采纳！本回答由网友推荐自考/成考有疑问、不知道自考/成考考点内容、不清楚当地自考/成考政策，点击底部咨询官网老师，免费领取复习资料：
这里是真题网合同法自考真题近代史的、。。。
全国2007年1月高等教育自学考试合同法试题课程代码：00230一．单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选．多选或未选均无分。1．无名合同是指（ ）A．无名称的合同 B．无法理基础的合同C．无法律明文规定的合同 D．非正式的合同2．不适用《合同法》的合同有（ ）A．企业咨询协议 B．离婚协议C．技术引进合同 D．旅客运输合同3．私人间订立商品房买卖合同依法应采取的形式是（ ）A．公证 B．鉴证C．登记 D．审核4．当事人之间约定将来订立一定合同的协议，称为（ ）A．意向书 B．初步协议C．本约 D．预约5．下列属于要约的是（ ）A．拍卖行关于拍卖房产的公告 B．标明“仅供参考”的商场告示C．某上市公司的新股招股说明书 D．招投标中的投标行为6．下列有关要约的说法不正确的是（ ）A．要约必须具有订立合同的意图 B．要约内容必须具体确定C．要约是种法律行为 D．要约必须送达受要约人7．下列情况中合同已经成立的是（ ）A．必须履行特定形式的，形式尚未履行B．要求签定确认书的合同，尚未签定确认书C．要求承诺必须通知，但一方以行为做出承诺D．未按规定采用书面形式，但一方已经履行且对方接受8．2000年9月11日，甲公司以信件方式向乙公司发出出售100吨大米的要约，要求乙公司在收信后10日内予以答复。9月18日信件寄至乙公司。乙公司于9月25日寄出承诺信件，表示接受甲公司在信件中的要约内容，但务必请附上植物检疫证书。9月30日信件寄至甲公司。10月1日，甲公司打电话回复乙公司，同意乙公司附上植物检疫证书的请求。该承诺何时生效? （ ）A．9月18日 B．9月25日C．9月30日 D．10月1日9．当事人订立合同有书面形式、口头形式和其他形式。其中，电子邮件属于（ ）A．书面形式 B．口头形式C．推定形式 D．其他形式10．采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同（ ）A．不成立 B．成立C．无效 D．成立但无效11．损害社会公共利益的合同，自（ ）A．发生纠纷时起无效 B．开始履行时起无效C．订立时起无效 D．被确认时起无效12．法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为（ ）A．效力待定 B．无效C．有效 D．可撤销13．标的物提存后，承担标的物毁损、灭失风险的主体是（ ）A．债务人 B．债权人C．提存机关 D．债权人与债务人共同承担14．行为人利用他人的危难处境或紧迫需要，强迫对方接受某种明显不公平的条件并作出违背其真实意思的意见表示，称为（ ）A．欺诈 B．胁迫C．显失公平 D．乘人之危15．债权债务的混同，由债权或债务的承受而产生。其承受包括概括承受与特定承受两种。下列情形中，属于特定承受的是（ ）A．企业合并 B．债权人承继债务人的财产C．营业的概括承受 D．债权人承担债务人的债务16．关于合同解除的效力，下列表述正确的是（ ）A．委托合同的解除不具有溯及力B．违约解除有溯及力时，增加的返还费用，应由违约方和守约方共同负担C．在合同尚未完全履行时，解除具有溯及力，当事人之间当然回复原状。给付人请求受领人返还给付物的权利是债权请求权，而不是所有物返还请求权D．协议解除不可以与赔偿损失并存17．《合同法》赋予建设工程承包人的工程款享有法定优先权，下列有关“法定优先权”表述正确的是（ ）A．建设工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在建设工程上设定的抵押权所担保的债权得到实现B．具有法定优先权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C．消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人D．承包人行使法定优先权的期限为12个月18．当事人对合同中价格或者报酬约定不明确，又不能达成补充协议，根据合同有关条款或交易习惯仍然不能确定的，依法按照下列价格履行（ ）A．订立合同时履行地的市场价格 B．履行合同时履行地的市场价格C．履行合同时订立地的市场价格 D．订立合同时订立地的市场价格19．撤销权人行使撤销权时间应自（ ）A．债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内B．债权人知道或应当知道撤销事由之日起五年内C．债权人知道或应当知道撤销事由次日起一年内D．债权人知道或应当知道撤销事由次日起五年内20．下列不属于合同变更的是（ ）A．甲将其电影票转送给自己的朋友乙B．丙经丁的同意将双方合同履行期限延迟一个月C．戊银行同意将己公司的抵押贷款转为信用贷款D．庚同意减少辛的还款利息以期能够准时还款21．关于债权人转让权利的说法正确的是（ ）A．债权人转让权利的，应当经过债务人同意B．债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外C．债权人转让权利的通知不得撤回，但经受让人同意的除外D．债权人转让权利的通知不得撤销，但经债务人同意的除外22．下列陈述中不符合债务承担定义的是（ ）A．继承人继承遗产应当清偿被继承人的债务B．附义务的遗赠，在遗赠发生效力时，受赠人应该履行义务C．甲同意向乙履行丙欠乙的货款D．丁公司向戊银行承诺，如果己公司不能清偿贷款，则由丁公司偿还，于是戊银行与己公司签定贷款合同23．花瓶出卖人为便于买受人安全携带，应妥善包装花瓶，该义务是（ ）A．附随义务 B．原给付义务C．不真正义务 D．先合同义务24．“修理、重作、更换”责任形式主要适用的违约形态是（ ）A．拒绝履行 B．迟延履行C．不适当履行 D．部分履行25．买卖合同的出售人应是出售物的有处分权人，下列人员中不具有处分权人资格的是（ ）A．所有权人 B．抵押权人C．委托代理人 D．占有人26．在租赁合同中属于承租人的不作为义务是（ ）A．不得随意转租义务 B．支付租金义务C．返还租赁物的义务 D．承租人的容忍义务27．明示的预期违约是指在履行期限到来之前，一方无正当理由，明确表示其在履行期到来后将不履行合同。一般认为预期违约侵犯的是（ ）A．当事人的期待权 B．当事人的绝对权C．当事人的追认权 D．当事人的抗辩权28．根据《合同法》的规定，合同中既有定金条款，又有违约金条款的，当一方违约时，另一方对违约金和定金条款可（ ）A．选择适用 B．同时适用C．补充适用 D．混合适用29．同时履行抗辩权存在的基础在于双务合同的牵连性。下列不属于双务合同牵连性的是（ ）A．发生上的牵连性 B．存续上的牵连性C．责任上的牵连性 D．履行上的牵连性30．下列关于技术合同中合作开发技术成果权归属问题的说法不正确的是（ ）A．合作开发完成的技术成果，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有B．合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请C．合作开发的技术成果，其他申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方当事人可以免费实施该专利D．合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方可以单独申请专利二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。31．能够行使同时履行抗辩权的合同有（ ）A．买卖合同 B．租赁合同C．保证合同 D．借款合同E．保险合同32．按照合同法的规定，适于提存的标的物有（ ）A．股票 B．珠宝C．房产 D．药品E．需要人工照顾的动物33．甲、乙签定了一份服装加工承揽合同，合同约定甲公司提供服装的设计图纸，由乙公司按图纸制作样品，由甲方确认后，再由乙公司按合同要求的数量进行生产。在履行中，乙方未经同意，擅自改变了图纸，在确认时，甲公司的验收员由于疏忽未发现这一变动，当乙公司最后履行合同时，甲公司以所交付的服装不符合合同约定的款式而拒收。对上述现象，合同法理论称为（ ）A．不适当履行 B．双方违约C．单方违约 D．实际违约E．预期违约34．下列构成技术合同无效的原因有（ ）A．非法垄断技术 B．妨碍技术进步C．侵害他人技术成果 D．造成市场垄断E．约定一次总付使用费35．甲公司于8月2日向乙公司发出要约，要卖给乙公司一台机器设备，甲公司要求乙公司10天内答复。甲公司的要约于8月5日到达乙公司。8月3日，甲公司又给乙公司去信，称该机器设备现本公司需要使用，不能出售，请乙公司原谅。第二封信于8月6日到达。乙公司8月7日回信表示接受甲公司的要约条件，该回信8月10日到达，甲公司拒绝交货。请根据已知条件，选择下列正确的选项（ ）A．甲、乙之间的合同不成立，因为要约已被撤销B．甲、乙之间的合同成立，因为要约没有被撤销C．甲、乙之间的合同于8月10日承诺到达时成立D．甲、乙之间的合同于8月7日承诺发生时成立E．甲、乙之间的合同不成立，因此乙只能追究甲的缔约过失责任，不能追究其违约责任三、简答题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）36．试述诚实信用原则及其在合同订立阶段的表现。37．简述免责的债务承担合同及其生效的条件。38．比较合同无效与合同不成立。39．简述承揽合同和买卖合同的联系与区别。四、论述题（本大题共10分）40．试述完全债权与不完全债权。五、案例题(本大题共2小题，每小题13分，共26分)41．2002年8月14日，张三和李四约定，张三将其一祖传名画卖与李四，价款10万元；并约定8月20日李四在张三家付款，8月21日双方到银行由张三取出放在保险柜的画交付给李四。8月16日，李四听说，因王五出价12万元，张三当天就将其祖传名画卖给了王五。问：(1)如果张三在8月21日不能履行自己的交画义务，其应承担什么法律责任? (2)如果张三已将名画卖给他人的事得到证实，那么李四在8月20日能否拒绝履行付款义务，为什么?(3)如果张三8月20日提出自己卖给王五的是另一幅画，并由王五提供担保，那 么，李四是否应该向张三付款? (4)如果合同约定双方应于8月20日一手交钱，一手交画，结果张三于8月20日未交付画而要求李四付款，李四能否拒绝付款，根据是什么?42．甲以每瓶20元的价格从乙批发市场购进了丙奶制品公司生产的老年用补钙奶粉50瓶，准备部分自用，部分在自己的小店中以每瓶25元的市价出售。甲先食用了一瓶后产生不良反应，经送医院治疗，病情才逐渐好转，花去医药费3500元，甲住院一周，支付护工报酬200元。事后经医疗行政管理机关查证，甲购买的奶粉为不符合标准的劣质奶粉。请根据合同法理论，回答下列问题：(1)甲遭遇的情形是否属于合同法规定的责任竞合，为什么?(2)如甲状告乙，乙能否以奶粉是丙生产的，而逃避其责任，为什么?(3)甲在要求乙赔偿损失时，能否主张对购买奶粉的费用双倍赔偿，为什么?(4)本案中哪些属于积极损失(或称直接损失)?(5)本案中哪些是可得利益损失(或称间接损失)?