任何工程项目总体上都是一次性的，不重复。它经过前期的策划、审批、设计和计划、施工、运行的全过程，最后结束。即使是形式上极为相似的项目，也必然存在差异和区别，项目的一次性是项目管理区别于企业管理的最明显标志之一。正常的企业管理工作特别是企业职能管理工作，具有阶段性，但它是循环的、没完没了的、继承性的。决定了项目是一次性的，项目管理也是一次性的。每个项目都有独立的管理流程，其计划、控制、组织都是一次性的。3 .论述项目前期策划的重要作用？答； 项目前期策划工作主要是生成项目思路、确立目标、对目标进行论证，为项目审批提供依据。那是项目的决策过程。它不仅在项目的整个生命周期中而且对项目的实施和管理起着决定性的作用而且对整个项目的上层系统有着重要的影响四.论述环境对工程项目的影响。a )工程项目环境是指影响工程项目所有外部因素的总和，它们构成项目的边界条件。影响：1.环境决定对项目的需求，决定项目的存在价值。项目必须从上层系统入手，从环境的角度分析和解决问题； 2 .环境决定项目的技术方案和实施方案以及它们的优化。项目实施过程是项目环境之间相互作用的过程。项目实施需要外部环境提供各种资源和条件，受到外部环境条件的制约； 3 .环境是产生风险的根源。在项目实施过程中，由于环境的不断变化，对项目会形成外部干扰，这些干扰会导致项目不能按计划实施，偏离目标，导致项目目标的修正，导致整个项目的失败，因此风险管理的重点之一是五.项目中的几个重要沟通。答：1.项目经理与业主的沟通2 .项目经理与承包商的沟通3 .项目经理内部的沟通4 .项目经理与职能部门的沟通。六、论述监理制度应注意的问题。a ) 1、政府要推行监理制度，必须建立一系列管理和约束机制，发挥监理制度的优势。克服其不足(1.必须建立严格的监理工程师资格审查、审核、审批制度2。监理工程师工作要程序化、规范化、标准化3 .建立对监理工程师工作的监督、评价、复议的社会机制4 .监理公司内部要有完善的管理机制。2 .业主委托监理工程师将整个工程的具体管理工作交给监理工程师(业主应该选择)1.资源信誉好，管理水平高，具有丰富工程管理经验的监理工程师2 .签订监理合同，明确监理工程师的权利和义务3 .业主要经常了解工程问题，了解工程实施情况，提高自己的决策能力和决策水平，监督监理工程师的工作，充分发挥监理工程师的作用和积极性)。七.论述公开招标程序。答案： 1。招标准备2 .发布招标信息3 .起草招标文件、编制标准4 .对承包商进行资格预审、销售投标书5 .承包商进行投标及标前会议6 .分析投标文件7 .澄清会议8 .定标9 .打码和标记八.论述索赔工作程序吗？(1)索赔通知：引起索赔的干扰事件发生后，承包商应及时处理，在一定时间内( 28天)，向业主(或监理工程师)发出书面索赔意向通知，声明对干扰事件提出索赔2 .在起草和提交索赔报告(在提交索赔意向通知后的一定期限内) 28天内，承包商应提交正规的索赔报告(包括发票、各种书面证据) ) 1此阶段承包商应： 2 .干扰事件原因分析3 .索赔通过分析和评估4 .损失调查5 .收集证据6 .起草索赔报告7 .提交索赔报告； 3 .解决索赔(提交索赔报告后最终获得赔偿)是索赔的解决过程。从项目管理的角度来说，索赔必须得到合理的解决。 即使是不符合实际情况的超额赔偿，强词夺理地要求对合理索赔不予懒惰赔偿，也不是索赔的合理解决，通常是通过协调/调解/仲裁等手段解决纠纷。9 .关于风险对策？a )1.避开风险大的项目，选择风险小的项目(项目决策时要注意，放弃明显造成损失的项目。对风险超过自身承担能力、掌握不成功的项目，不参加投标、不参加合资)2.技术措施(选择弹性、抗风险的技术方案，而不是新工程未投入使用的不成熟施工方案； 对地理地质情况进行详细调查或鉴定，提前进行技术试验、模拟，准备多种备选方案，采用各种保护措施和安全保障措施； 3 .组织措施(对风险较大的项目加强规划工作，选拔最有力的技术管理人员特别是项目经理)； 4 .保险(不能排除的风险，通过购买保险解决)； 5 .要求对方提供担保(主要针对合伙人信用风险，银行出具投标保函、预付款保函、履约保函)； 6风险准备金(风险准备金从财务角度做好风险准备。计划增加费用，风险越大，风险准备金越高，准备金数量应等于风险损失期望值)7.采取合作方式共同承担风险(任何项目不能由一个企业或部门完全独立承担，要与其他企业或部门合作10 .论述合同在工程项目中的作用？a )1)合同中分配了工程任务，它详细具体地定义了与工程任务相关的各项问题。 2 .合同确定了项目的组织关系，规定了项目参与各方的经济责权利关系和工作分配情况，直接影响着整个项目组织和管理系统的形态和运作； 3 .合同作为工程项目委托和承担任务的依据，是工程实施中双方的最高行为标准4 .合同联系工程相关生产、材料和设备供应、运输、各专业设计和施工的分工协作关系，协调统一工程各参与方的行为； 5 .合同是工程中双方解决纠纷的依据。11 .论述设计单位的选择原则。答：1.大型知名设计院； 2 .本项目不仅在其业务范围内设计，而且具有与项目相适应的资格等级证书； 3 .具有同类工程经验，在过去的项目中与业主合作良好，信誉良好。十二.论述企业质量体系与项目质量体系的关系。答：企业质量体系和项目质量体系既有联系又有联系。1 .企业质量体系应体现在质量保证手册中，包括企业质量方针政策、质量目标、宣言、质量要求、质量工作计划和指示、质量检验规定、质量管理工作程序、质量标准和关系。 2 .项目质量体系体现在质量执行计划中，执行计划是项目手册的一部分。项目管理作为企业管理的一部分，项目的质量方针政策、质量目标、质量要求、质量工作计划和指示、质量检验规定、质量工作程序应与企业相同。项目质量体系应当体现在合同、项目实施计划项目管理规范、工作计划中。十三.论述降低成本的措施。a )1.寻找新的、更好的、更节约、更高效的技术方案，采用符合规范、低成本的原材料2 .购买部分产品3 .重新选择供应商，但会产生供应风险，选择需要时间5 .删除工作包，减少工作量、工作范围或要求(这会损害工程的最终功能，降低质量； 6 .变更工程范围7 .索赔(向业主、承包商、供应商索赔以弥补费用超支等) )。14 .论述进度控制与工期控制的关系。答案： 1。工期和进度是两个即相互联系又有区别的概念。进度—以工程项目实施结果的进展情况，在项目实施过程中消耗时间、劳动力、材料、成本等完成项目任务。2 .从计划中可以得到各项目单元计划工期的各时间参数。它表示各级项目单元的持续时间、开始时间和结束时间、允许的变动余地等； 3 .工期控制的目的是使工程实施活动在时间上与上述工期计划相一致。 即保证各项工程活动按计划及时开工、按时完工，总工期不延误。 4 .进度控制的总目标与工期控制一致，但在控制过程中它不仅追求时间上的一致，而且追求一定时间内工作量的完成度或消耗的一致； 5 .工期常常作为进度的一个指标，它在表示进度计划及其完成情况时起着重要的作用，进度控制首先表现为工期控制，有效的工期控制可以达到有效的进度控制，但只以工期来表达进度会引起误解； 6 .进度延误最终表现为工期延误7 .对进度的调整多表现为对工期的调整。 为加快进度，改变施工顺序，加大资源投入，采取措施加快总工期。十五.论述工程项目控制的矛盾性。A )1.工程项目的控制不是在项目实施阶段开始的，而是在项目构思、目标设计阶段就已经开始的，项目阶段工作成果的审核、审批都是控制工作。另外，根据项目生命周期的影响曲线，项目早期控制的效果最大，影响整个生命周期。因此，控制措施进行得越早，对工程、成本的影响越大，效果越好。2 .项目早期项目功能、技术标准要求、实施方法等各方面目标尚不明确，或缺乏充分说明，缺乏控制人群的依据，应强调项目前期的控制。3。项目前期控制主要是企业管理任务，主要体现在项目目标的确定、项目范围的界定、可行性研究、设计和计划的阶段性决策和各种审批工作。4 .在项目实施阶段，由于技术设计、计划、合同等都有全面的定义，控制目标明确，所以将此阶段的控制作为项目管理的独特阶段。是项目管理最活跃的阶段。影响比前期的控制小得多。十六.论述横道图的优缺点及应用范围。A )优点)1.能清晰表达活动的开始时间、结束时间、持续时间，一目了然、易懂，能为各级各类人员掌握和运用； 2 .使用方便、制作简单3 .不仅可以安排工期，而且可以与劳动力计划、资源计划、资金计划相结合。缺点)1.难以表达工程活动之间的逻辑关系，即工程活动之间的先后顺序和搭接关系无法确定。也不能同样表达一项活动通过提前或延期、延长持续时间来影响哪些活动； 2 .无法体现活动的重要性3 .道路图表现的信息量少4 .无法用计算机处理。 也就是说，不能对一个复杂工程进行工期计算，不能进行工期方案的优化。适用范围：1.可直接用于简单的小项目。活动少，可以直接制定工期计划； 2 .由于项目初期尚未进行详细的项目结构分解，工程活动之间复杂的逻辑关系尚未得到分析，公众普遍采用横道图进行总体规划； 3 )上层管理者一般只知道总体规划，都用横道图表示； 4 .作为网络分析的输出结果。目前，几乎所有的网络分析程序都有条形图的输出功能，被广泛应用。十七、论述矩阵式项目组织的优缺点。A )优点)1.形成以项目任务为中心的管理，能够汇集所有资源为各个项目服务，项目目标有保证，能够迅速反映和满足客户要求，对岁环境变化有较好的适应能力； 2 .统筹管理各种资源，最有效、平衡、节约。能够有效利用资源，特别是最能有效利用企业职能部门人员和专家的企业范围内形成统一指挥，协调管理，保证项目和部门工作的稳定性和效率3 .在矩阵组织中，项目组织成员属于一个职能部门不仅保证了组织的稳定和项目工作的稳定性，而且在职能部门参与各类项目，使人们有机会获得专业发展、丰富的经验和经验； 4 .矩阵式组织结构具有弹性、自调整功能，能更好地适应动态管理和优化组合，适合时间和费用压力较大的多项目和大型项目管理； 5 .矩阵组织结构、权责关系灵活，在保证项目经理对项目最有控制力的前提下，可以充分发挥各专业职能部门的作用，保证有条不紊的协调、信息和指令路径； 6 .在组织上打破传统的以权力为中心的思想，树立以任务为中心的思想7 .在这种组织形式中促进人们相互学习，交流知识和信息，促进良好沟通8 .组织层次少，具有大范围组织的优点。缺点：1.存在组织上的双重领导、双重职能、双重报告关系、双重信息流、工作流和指令接口； 2 .由于存在双重领导，信息处理量大、会议多、报告多3 .需要有足够数量训练有素的强有力的项目领导4。由于许多项目同时进行，项目间竞争专门部门的资源； 5 .冲击已建立的企业组织规则6 .需要较强的计划性和控制系统7 .需要建立正式的职责、权限、义务关系。自考/成考有疑问、不知道自考/成考考点内容、不清楚当地自考/成考政策，点击底部咨询官网老师，免费领取复习资料：
造价工程师历年考试真题及答案下载地址：
历年真题、模拟题、章节练习题等海量资料及时更新，免费共享。让您尽情畅游茫茫题海。
更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群：348630685（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题）
造价工程师执业资格考试设建设工程造价管理(客观题)、建设工程计价(客观题)、建设工程技术与计量(客观题)和建设工程造价案例分析(主观题)4个科目。
一道梁钢筋的计算题Lae=37d（解答要注意要考虑弯锚和直锚的问题），一道工程量为100m3的240砖墙的调差计算题（解答要注意工程数量的转换），一道案例分析上的工程起扣点和预付款的原题（解答要注意累计工程量超过（低于）合同工程量10%的条件），一道计算3层建筑面积的题（解答需注意露台不包括在建筑面积中），选择题就不列举啦，今年重庆造价员考题也不过如此，完全无压力，相信许多人都会过吧！
一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于 ( D )。 A．分部分项工程 B． 单项工程C．分项工程 D．单位工程 2． 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（ C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（ B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4． 我国工程造价管理体制改革的最终目标是（ D ）。 A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（ A ）。 A． 建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6． 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（ D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D． 5%～35% 7． ( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（ A ）。 A．服务功能 B． 引导功能 C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（ B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 10． 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B． 10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（ B ）不属于措施项目费的内容。 A． 环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费 12． 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（ D ）的现场管理人员的人工数确定。 A．2% B．3% C．5% D．10% 13．我国进口设备采用最多的一种货价是（ A ）。 A．装运港船上交货价（FOB） B．目的港船上交货价（FOS） C．离岸价加运费（C&F） D．到岸价（CIF） 14．某瓦工班组15人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1．25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（ D ）。 A．112．5m3 B．90m3/工日 C．80m3/工日 D．72m3 15． 地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1．5％，则100㎡地面地砖消耗量为（ B ）。 A．2475块 B． 2513块 C．2500块 D．2462．5块 16．工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ C ）费用中考虑。 A．分部分项工程费 B．零星工程项目费 C．预留金D．措施项目费 17． 工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（ C ）。 A．项目编码统一 B．项目名称统一 C．计价依据统一 D．工程量清单计算规则统一 18．采用工程量清单计价，规费计取的基数是（ D ）。 A． 分部分项工程费 B．人工费 C．人工费＋机械费 D．分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费 19． 分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（ D ）工程项目。 A．装饰装修工程 B．建筑工程 C．安装工程 D．市政工程 20．对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（ D ）。A．标准预算审查法B．对比审查法C．筛选审查法D．全面审查法 21．可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 ( C )小时可调整合同价款。 A．6 B．12 C．8 D．10 22．不平衡报价法又称（ B ）。 A．先盈后亏法 B．前重后轻法 C．突然降价法 D．增加建议法 23． 对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（ C ）合同。 A．固定总价 B． 固定单价 C．调值总价 D．成本加酬金 24．竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（ B ）天内进行核对审查并提出审查意见。 A．20 B．30 C．45 D．60 25． 包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（ ），不高于合同全额的（ C ）。 A．10％，20％ B． 20％，30％ C．10％，30％ D．15％，25％ 26． 某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为25％，当累计结算工程款为（ C ）时，开始扣回备料款。 A．180万元 B．600万元 C．700万元 D．720万元 27． 合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（ D ）。 A．按审价部门提出的价格调整 B．按发包人指定的价格调整 C．按设计部门提出的价格调整 D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整 28． 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（ C ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。 A．7 B．14 C．15 D ．10 29．实行工程量清单计价，（ B ）。 A． 业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险 B．业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险 C．业主承担工程量变动和工程价格波动的风险 D．承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险 30．中标通知书发出后（ B ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。 A．15天 B．30天 C．45天 D．三个月 31． 《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（ C ）。 A．中标人报价最低 B．经评审的合理低价 C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。 D．经评审的合理低价且不低于成本 32． 对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ D ）撤销该合同。 A．建设行政主管部门 B．工商行政管理部门 C．合同管理部门 D．人民法院 33．施工合同文件正确的解释顺序是（ C ）。 A． 施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书 B． 施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单 C．施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单 D． 施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款 34．施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（ B ）承担所有差价。 A．承包人 B．发包人 C．承包人与发包人共同 D．承包人与发包人协商 35． 当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（ D ）。 A．以工程量清单中的工程量为准 B． 以施工图中的工程量为准 C．以上面A、B两者的平均值为准 D．在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整 36． 财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（ D ）。 A． 不低于工程价款30％，不高于工程价款60％ B．不低于工程价款40％，不高于工程价款70％ C．不低于工程价款40％，不高于工程价款80％ D．不低于工程价款60％，不高于工程价款90％ 37． 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（ A ）。 A．违约方当事人客观上存在违约行为 B． 违约方当事人主观上有过错 C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定 38． 以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（ B ）。 A．作为独立费列入主体工程工程量清单中 B． 建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同 C．作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中 D． 建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同 39． 建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（ C ）预付安全防护、文明施工措施费。 A．30% B．40% C．50% D．60% 40． 我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（ D ）。 A． 一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日 B．一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日 C．一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日 D．一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日二．多项选择题 （共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0．5分） 1． 建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ ACE ）。 A．迁建项目 B．自筹资金 C ．新建项目 D．中外合资 E．改建项目 2．工程造价的特殊职能表现在（ ABCE ）。 A．预测职能 B．控制职能 C．评价职能 D． 监督职能 E ．调控职能 3．清单计价法的分部分项工程费包括（ ABC ）。 A．人工费 B．材料费 C．机械费 D．措施项目费 E．规费 4．材料采购保管费包括（ ACDE ）。 A．采购费 B 场外运输费 C．工地保管费 D．仓储损耗 E．仓储费 5．清单计价法的施工机械费构成包括（ ABCD ）。 A．折旧费 B． 大修理费 C．人工费 D．燃料动力费 E．管理费 6．承包人具有（ ABC ）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。 A．将承包的建设工程非法转包的 B．将承包的建设工程违法分包的 C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的 D．超越资质等级承包的 E．工期延误的 7．工程建设定额具有（ BCE ）的特征。 A．计划性 B．科学性 C．系统性 D．强制性 E．时效性 8．施工定额的作用表现在（ ACDE ）。 A． 是企业计划管理的依据 B．是企业提高劳动生产率的手段 C．是企业计算工人劳动报酬的依据 D． 是编制施工预算、加强企业成本管理的基础 E．是企业组织和指挥施工生产的有效工具 9．在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（ AD ）组成的。 A．基本用工 B．人工幅度差 C．辅助用工 D．其他用工 E．超运距运费用工 10． 工程量清单计价方法的作用是（ ABCE ）。 A．有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标 B． 有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来 C．有利于业主获得最合理的工程造价 D．有利于国家对建设工程造价的宏观调控 E． 有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势 11．《工程量清单计价规范》的特点是（ ACDE ）。 A．强制性 B．市场性 C．实用性 D．竞争性 E．通用性 12．我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（ ABDE ）。 A． 企业内部核算、制定企业定额的参考依据 B．指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算 C．国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据 D．编制建筑工程概算定额的依据 E．建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据 13．设计概算的主要作用可归纳为：（ ABCD ）。 A．是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据 B．是控制施工图设计和施工图预算的依据 C．是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据 D．是考核建设项目投资效果的依据 E．是建设项目签订贷款合同的依据 14．按计价方式划分合同形式,一般分为:（ ABE ）。 A．总价合同 B．成本加酬金合同 C．风险包干合同 D．固定费率合同 E．单价合同 15．法律责任的类别包括（ ACDE ）。 A．行政法律责任 B． 连带法律责任 C．刑事法律责任 D．民事法律责任 E．经济法律责任 16．合同法的基本原则是（ ACDE ）。 A． 平等、自愿原则 B．权利与义务相统一的原则 C．遵守法律、维护社会公共利益的原则 D．公平、诚实信用原则 E． 依法成立的合同对当事人具有约束力的原则 17．《担保法》规定的担保方式有（ BCDE ）。 A．保函 B．抵押 C．保证 D．留置 E．定金 18．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（ ABCDE ）。 A．法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B．工程造价管理机构的价格调整 C．经批准的设计变更 D．发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加 E．双方约定的其他因素 19． 我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（ ABCD ）。 A．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的 B． 施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的 C．重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D．总投资在2000万元人民币以上的 E．政府投资、融资金额在50万元以上的 20． 我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ ACDE ）。 A．现场安全文明施工措施 B．环境保护费 C．工程定额测定费 D．劳动保险费 E．税金 三．判断题 （共20题，每题1分，共20分） 1． 建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。（是） 2． 初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（是） 3． 我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。（否） 4． 建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。（是） 5． 时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额＝1。（是） 6． 当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（是） 7． 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。（是） 8． 建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。（否） 9． 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（是） 10． 清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（是） 11． 作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（否） 12． 分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。（是） 13． 列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。（否） 14． 计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。（否） 15． 劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（是） 16． 《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。（是） 17． 江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。（否） 18． 开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。（否） 19． 政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（是） 20． 我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。（否）
一道梁钢筋的计算题Lae=37d（解答要注意要考虑弯锚和直锚的问题），一道工程量为100m3的240砖墙的调差计算题（解答要注意工程数量的转换），一道案例分析上的工程起扣点和预付款的原题（解答要注意累计工程量超过（低于）合同工程量10%的条件），一道计算3层建筑面积的题（解答需注意露台不包括在建筑面积中），选择题就不列举啦，今年重庆造价员考题也不过如此，完全无压力，相信许多人都会过吧！
你好造价工程考试分四个科目：《建设工程造价管理》、《建设工程计价》、《建设工程技术与计量》、《建设工程造价案例分析》。其中《建设工程技术与计量》分为“土木建筑工程”与“安装工程”两个专业，考生可根据工作实际选择。备考造价工程师可点击头像进入网站下载历年真题等备考资料。
造价工程师历年考试真题及答案下载地址：
历年真题、模拟题、章节练习题等海量资料及时更新，免费共享。让您尽情畅游茫茫题海。
更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群：348630685（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题）
造价工程师执业资格考试设建设工程造价管理(客观题)、建设工程计价(客观题)、建设工程技术与计量(客观题)和建设工程造价案例分析(主观题)4个科目。
一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于 ( D )。 A．分部分项工程 B． 单项工程C．分项工程 D．单位工程 2． 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（ C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（ B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4． 我国工程造价管理体制改革的最终目标是（ D ）。 A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（ A ）。 A． 建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6． 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（ D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D． 5%～35% 7． ( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（ A ）。 A．服务功能 B． 引导功能 C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（ B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 10． 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B． 10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（ B ）不属于措施项目费的内容。 A． 环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费 12． 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（ D ）的现场管理人员的人工数确定。 A．2% B．3% C．5% D．10% 13．我国进口设备采用最多的一种货价是（ A ）。 A．装运港船上交货价（FOB） B．目的港船上交货价（FOS） C．离岸价加运费（C&F） D．到岸价（CIF） 14．某瓦工班组15人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1．25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（ D ）。 A．112．5m3 B．90m3/工日 C．80m3/工日 D．72m3 15． 地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1．5％，则100㎡地面地砖消耗量为（ B ）。 A．2475块 B． 2513块 C．2500块 D．2462．5块 16．工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ C ）费用中考虑。 A．分部分项工程费 B．零星工程项目费 C．预留金D．措施项目费 17． 工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（ C ）。 A．项目编码统一 B．项目名称统一 C．计价依据统一 D．工程量清单计算规则统一 18．采用工程量清单计价，规费计取的基数是（ D ）。 A． 分部分项工程费 B．人工费 C．人工费＋机械费 D．分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费 19． 分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（ D ）工程项目。 A．装饰装修工程 B．建筑工程 C．安装工程 D．市政工程 20．对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（ D ）。A．标准预算审查法B．对比审查法C．筛选审查法D．全面审查法 21．可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 ( C )小时可调整合同价款。 A．6 B．12 C．8 D．10 22．不平衡报价法又称（ B ）。 A．先盈后亏法 B．前重后轻法 C．突然降价法 D．增加建议法 23． 对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（ C ）合同。 A．固定总价 B． 固定单价 C．调值总价 D．成本加酬金 24．竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（ B ）天内进行核对审查并提出审查意见。 A．20 B．30 C．45 D．60 25． 包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（ ），不高于合同全额的（ C ）。 A．10％，20％ B． 20％，30％ C．10％，30％ D．15％，25％ 26． 某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为25％，当累计结算工程款为（ C ）时，开始扣回备料款。 A．180万元 B．600万元 C．700万元 D．720万元 27． 合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（ D ）。 A．按审价部门提出的价格调整 B．按发包人指定的价格调整 C．按设计部门提出的价格调整 D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整 28． 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（ C ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。 A．7 B．14 C．15 D ．10 29．实行工程量清单计价，（ B ）。 A． 业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险 B．业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险 C．业主承担工程量变动和工程价格波动的风险 D．承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险 30．中标通知书发出后（ B ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。 A．15天 B．30天 C．45天 D．三个月 31． 《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（ C ）。 A．中标人报价最低 B．经评审的合理低价 C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。 D．经评审的合理低价且不低于成本 32． 对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ D ）撤销该合同。 A．建设行政主管部门 B．工商行政管理部门 C．合同管理部门 D．人民法院 33．施工合同文件正确的解释顺序是（ C ）。 A． 施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书 B． 施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单 C．施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单 D． 施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款 34．施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（ B ）承担所有差价。 A．承包人 B．发包人 C．承包人与发包人共同 D．承包人与发包人协商 35． 当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（ D ）。 A．以工程量清单中的工程量为准 B． 以施工图中的工程量为准 C．以上面A、B两者的平均值为准 D．在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整 36． 财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（ D ）。 A． 不低于工程价款30％，不高于工程价款60％ B．不低于工程价款40％，不高于工程价款70％ C．不低于工程价款40％，不高于工程价款80％ D．不低于工程价款60％，不高于工程价款90％ 37． 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（ A ）。 A．违约方当事人客观上存在违约行为 B． 违约方当事人主观上有过错 C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定 38． 以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（ B ）。 A．作为独立费列入主体工程工程量清单中 B． 建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同 C．作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中 D． 建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同 39． 建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（ C ）预付安全防护、文明施工措施费。 A．30% B．40% C．50% D．60% 40． 我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（ D ）。 A． 一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日 B．一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日 C．一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日 D．一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日二．多项选择题 （共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0．5分） 1． 建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ ACE ）。 A．迁建项目 B．自筹资金 C ．新建项目 D．中外合资 E．改建项目 2．工程造价的特殊职能表现在（ ABCE ）。 A．预测职能 B．控制职能 C．评价职能 D． 监督职能 E ．调控职能 3．清单计价法的分部分项工程费包括（ ABC ）。 A．人工费 B．材料费 C．机械费 D．措施项目费 E．规费 4．材料采购保管费包括（ ACDE ）。 A．采购费 B 场外运输费 C．工地保管费 D．仓储损耗 E．仓储费 5．清单计价法的施工机械费构成包括（ ABCD ）。 A．折旧费 B． 大修理费 C．人工费 D．燃料动力费 E．管理费 6．承包人具有（ ABC ）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。 A．将承包的建设工程非法转包的 B．将承包的建设工程违法分包的 C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的 D．超越资质等级承包的 E．工期延误的 7．工程建设定额具有（ BCE ）的特征。 A．计划性 B．科学性 C．系统性 D．强制性 E．时效性 8．施工定额的作用表现在（ ACDE ）。 A． 是企业计划管理的依据 B．是企业提高劳动生产率的手段 C．是企业计算工人劳动报酬的依据 D． 是编制施工预算、加强企业成本管理的基础 E．是企业组织和指挥施工生产的有效工具 9．在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（ AD ）组成的。 A．基本用工 B．人工幅度差 C．辅助用工 D．其他用工 E．超运距运费用工 10． 工程量清单计价方法的作用是（ ABCE ）。 A．有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标 B． 有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来 C．有利于业主获得最合理的工程造价 D．有利于国家对建设工程造价的宏观调控 E． 有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势 11．《工程量清单计价规范》的特点是（ ACDE ）。 A．强制性 B．市场性 C．实用性 D．竞争性 E．通用性 12．我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（ ABDE ）。 A． 企业内部核算、制定企业定额的参考依据 B．指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算 C．国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据 D．编制建筑工程概算定额的依据 E．建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据 13．设计概算的主要作用可归纳为：（ ABCD ）。 A．是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据 B．是控制施工图设计和施工图预算的依据 C．是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据 D．是考核建设项目投资效果的依据 E．是建设项目签订贷款合同的依据 14．按计价方式划分合同形式,一般分为:（ ABE ）。 A．总价合同 B．成本加酬金合同 C．风险包干合同 D．固定费率合同 E．单价合同 15．法律责任的类别包括（ ACDE ）。 A．行政法律责任 B． 连带法律责任 C．刑事法律责任 D．民事法律责任 E．经济法律责任 16．合同法的基本原则是（ ACDE ）。 A． 平等、自愿原则 B．权利与义务相统一的原则 C．遵守法律、维护社会公共利益的原则 D．公平、诚实信用原则 E． 依法成立的合同对当事人具有约束力的原则 17．《担保法》规定的担保方式有（ BCDE ）。 A．保函 B．抵押 C．保证 D．留置 E．定金 18．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（ ABCDE ）。 A．法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B．工程造价管理机构的价格调整 C．经批准的设计变更 D．发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加 E．双方约定的其他因素 19． 我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（ ABCD ）。 A．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的 B． 施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的 C．重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D．总投资在2000万元人民币以上的 E．政府投资、融资金额在50万元以上的 20． 我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ ACDE ）。 A．现场安全文明施工措施 B．环境保护费 C．工程定额测定费 D．劳动保险费 E．税金 三．判断题 （共20题，每题1分，共20分） 1． 建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。（是） 2． 初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（是） 3． 我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。（否） 4． 建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。（是） 5． 时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额＝1。（是） 6． 当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（是） 7． 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。（是） 8． 建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。（否） 9． 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（是） 10． 清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（是） 11． 作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（否） 12． 分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。（是） 13． 列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。（否） 14． 计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。（否） 15． 劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（是） 16． 《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。（是） 17． 江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。（否） 18． 开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。（否） 19． 政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（是） 20． 我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。（否）
一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于 ( D )。 A．分部分项工程 B． 单项工程C．分项工程 D．单位工程 2． 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（ C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（ B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4． 我国工程造价管理体制改革的最终目标是（ D ）。 A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（ A ）。 A． 建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6． 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（ D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D． 5%～35% 7． ( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（ A ）。 A．服务功能 B． 引导功能 C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（ B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 10． 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B． 10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（ B ）不属于措施项目费的内容。 A． 环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费 12． 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（ D ）的现场管理人员的人工数确定。 A．2% B．3% C．5% D．10% 13．我国进口设备采用最多的一种货价是（ A ）。 A．装运港船上交货价（FOB） B．目的港船上交货价（FOS） C．离岸价加运费（C&F） D．到岸价（CIF） 14．某瓦工班组15人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1．25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（ D ）。 A．112．5m3 B．90m3/工日 C．80m3/工日 D．72m3 15． 地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1．5％，则100㎡地面地砖消耗量为（ B ）。 A．2475块 B． 2513块 C．2500块 D．2462．5块 16．工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ C ）费用中考虑。 A．分部分项工程费 B．零星工程项目费 C．预留金D．措施项目费 17． 工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（ C ）。 A．项目编码统一 B．项目名称统一 C．计价依据统一 D．工程量清单计算规则统一 18．采用工程量清单计价，规费计取的基数是（ D ）。 A． 分部分项工程费 B．人工费 C．人工费＋机械费 D．分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费 19． 分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（ D ）工程项目。 A．装饰装修工程 B．建筑工程 C．安装工程 D．市政工程 20．对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（ D ）。A．标准预算审查法B．对比审查法C．筛选审查法D．全面审查法 21．可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 ( C )小时可调整合同价款。 A．6 B．12 C．8 D．10 22．不平衡报价法又称（ B ）。 A．先盈后亏法 B．前重后轻法 C．突然降价法 D．增加建议法 23． 对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（ C ）合同。 A．固定总价 B． 固定单价 C．调值总价 D．成本加酬金 24．竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（ B ）天内进行核对审查并提出审查意见。 A．20 B．30 C．45 D．60 25． 包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（ ），不高于合同全额的（ C ）。 A．10％，20％ B． 20％，30％ C．10％，30％ D．15％，25％ 26． 某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为25％，当累计结算工程款为（ C ）时，开始扣回备料款。 A．180万元 B．600万元 C．700万元 D．720万元 27． 合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（ D ）。 A．按审价部门提出的价格调整 B．按发包人指定的价格调整 C．按设计部门提出的价格调整 D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整 28． 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（ C ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。 A．7 B．14 C．15 D ．10 29．实行工程量清单计价，（ B ）。 A． 业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险 B．业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险 C．业主承担工程量变动和工程价格波动的风险 D．承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险 30．中标通知书发出后（ B ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。 A．15天 B．30天 C．45天 D．三个月 31． 《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（ C ）。 A．中标人报价最低 B．经评审的合理低价 C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。 D．经评审的合理低价且不低于成本 32． 对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ D ）撤销该合同。 A．建设行政主管部门 B．工商行政管理部门 C．合同管理部门 D．人民法院 33．施工合同文件正确的解释顺序是（ C ）。 A． 施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书 B． 施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单 C．施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单 D． 施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款 34．施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（ B ）承担所有差价。 A．承包人 B．发包人 C．承包人与发包人共同 D．承包人与发包人协商 35． 当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（ D ）。 A．以工程量清单中的工程量为准 B． 以施工图中的工程量为准 C．以上面A、B两者的平均值为准 D．在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整 36． 财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（ D ）。 A． 不低于工程价款30％，不高于工程价款60％ B．不低于工程价款40％，不高于工程价款70％ C．不低于工程价款40％，不高于工程价款80％ D．不低于工程价款60％，不高于工程价款90％ 37． 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（ A ）。 A．违约方当事人客观上存在违约行为 B． 违约方当事人主观上有过错 C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定 38． 以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（ B ）。 A．作为独立费列入主体工程工程量清单中 B． 建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同 C．作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中 D． 建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同 39． 建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（ C ）预付安全防护、文明施工措施费。 A．30% B．40% C．50% D．60% 40． 我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（ D ）。 A． 一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日 B．一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日 C．一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日 D．一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日二．多项选择题 （共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0．5分） 1． 建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ ACE ）。 A．迁建项目 B．自筹资金 C ．新建项目 D．中外合资 E．改建项目 2．工程造价的特殊职能表现在（ ABCE ）。 A．预测职能 B．控制职能 C．评价职能 D． 监督职能 E ．调控职能 3．清单计价法的分部分项工程费包括（ ABC ）。 A．人工费 B．材料费 C．机械费 D．措施项目费 E．规费 4．材料采购保管费包括（ ACDE ）。 A．采购费 B 场外运输费 C．工地保管费 D．仓储损耗 E．仓储费 5．清单计价法的施工机械费构成包括（ ABCD ）。 A．折旧费 B． 大修理费 C．人工费 D．燃料动力费 E．管理费 6．承包人具有（ ABC ）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。 A．将承包的建设工程非法转包的 B．将承包的建设工程违法分包的 C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的 D．超越资质等级承包的 E．工期延误的 7．工程建设定额具有（ BCE ）的特征。 A．计划性 B．科学性 C．系统性 D．强制性 E．时效性 8．施工定额的作用表现在（ ACDE ）。 A． 是企业计划管理的依据 B．是企业提高劳动生产率的手段 C．是企业计算工人劳动报酬的依据 D． 是编制施工预算、加强企业成本管理的基础 E．是企业组织和指挥施工生产的有效工具 9．在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（ AD ）组成的。 A．基本用工 B．人工幅度差 C．辅助用工 D．其他用工 E．超运距运费用工 10． 工程量清单计价方法的作用是（ ABCE ）。 A．有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标 B． 有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来 C．有利于业主获得最合理的工程造价 D．有利于国家对建设工程造价的宏观调控 E． 有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势 11．《工程量清单计价规范》的特点是（ ACDE ）。 A．强制性 B．市场性 C．实用性 D．竞争性 E．通用性 12．我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（ ABDE ）。 A． 企业内部核算、制定企业定额的参考依据 B．指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算 C．国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据 D．编制建筑工程概算定额的依据 E．建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据 13．设计概算的主要作用可归纳为：（ ABCD ）。 A．是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据 B．是控制施工图设计和施工图预算的依据 C．是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据 D．是考核建设项目投资效果的依据 E．是建设项目签订贷款合同的依据 14．按计价方式划分合同形式,一般分为:（ ABE ）。 A．总价合同 B．成本加酬金合同 C．风险包干合同 D．固定费率合同 E．单价合同 15．法律责任的类别包括（ ACDE ）。 A．行政法律责任 B． 连带法律责任 C．刑事法律责任 D．民事法律责任 E．经济法律责任 16．合同法的基本原则是（ ACDE ）。 A． 平等、自愿原则 B．权利与义务相统一的原则 C．遵守法律、维护社会公共利益的原则 D．公平、诚实信用原则 E． 依法成立的合同对当事人具有约束力的原则 17．《担保法》规定的担保方式有（ BCDE ）。 A．保函 B．抵押 C．保证 D．留置 E．定金 18．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（ ABCDE ）。 A．法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B．工程造价管理机构的价格调整 C．经批准的设计变更 D．发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加 E．双方约定的其他因素 19． 我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（ ABCD ）。 A．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的 B． 施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的 C．重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D．总投资在2000万元人民币以上的 E．政府投资、融资金额在50万元以上的 20． 我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ ACDE ）。 A．现场安全文明施工措施 B．环境保护费 C．工程定额测定费 D．劳动保险费 E．税金 三．判断题 （共20题，每题1分，共20分） 1． 建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。（是） 2． 初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（是） 3． 我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。（否） 4． 建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。（是） 5． 时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额＝1。（是） 6． 当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（是） 7． 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。（是） 8． 建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。（否） 9． 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（是） 10． 清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（是） 11． 作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（否） 12． 分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。（是） 13． 列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。（否） 14． 计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。（否） 15． 劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（是） 16． 《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。（是） 17． 江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。（否） 18． 开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。（否） 19． 政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（是） 20． 我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。（否）
造价工程师历年考试真题及答案下载地址：
历年真题、模拟题、章节练习题等海量资料及时更新，免费共享。让您尽情畅游茫茫题海。
更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群：348630685（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题）
造价工程师执业资格考试设建设工程造价管理(客观题)、建设工程计价(客观题)、建设工程技术与计量(客观题)和建设工程造价案例分析(主观题)4个科目。
任何工程项目总体上都是一次性的，不重复。它经过前期的策划、审批、设计和计划、施工、运行的全过程，最后结束。即使是形式上极为相似的项目，也必然存在差异和区别，项目的一次性是项目管理区别于企业管理的最明显标志之一。正常的企业管理工作特别是企业职能管理工作，具有阶段性，但它是循环的、没完没了的、继承性的。决定了项目是一次性的，项目管理也是一次性的。每个项目都有独立的管理流程，其计划、控制、组织都是一次性的。3 .论述项目前期策划的重要作用？答； 项目前期策划工作主要是生成项目思路、确立目标、对目标进行论证，为项目审批提供依据。那是项目的决策过程。它不仅在项目的整个生命周期中而且对项目的实施和管理起着决定性的作用而且对整个项目的上层系统有着重要的影响四.论述环境对工程项目的影响。a )工程项目环境是指影响工程项目所有外部因素的总和，它们构成项目的边界条件。影响：1.环境决定对项目的需求，决定项目的存在价值。项目必须从上层系统入手，从环境的角度分析和解决问题； 2 .环境决定项目的技术方案和实施方案以及它们的优化。项目实施过程是项目环境之间相互作用的过程。项目实施需要外部环境提供各种资源和条件，受到外部环境条件的制约； 3 .环境是产生风险的根源。在项目实施过程中，由于环境的不断变化，对项目会形成外部干扰，这些干扰会导致项目不能按计划实施，偏离目标，导致项目目标的修正，导致整个项目的失败，因此风险管理的重点之一是五.项目中的几个重要沟通。答：1.项目经理与业主的沟通2 .项目经理与承包商的沟通3 .项目经理内部的沟通4 .项目经理与职能部门的沟通。六、论述监理制度应注意的问题。a ) 1、政府要推行监理制度，必须建立一系列管理和约束机制，发挥监理制度的优势。克服其不足(1.必须建立严格的监理工程师资格审查、审核、审批制度2。监理工程师工作要程序化、规范化、标准化3 .建立对监理工程师工作的监督、评价、复议的社会机制4 .监理公司内部要有完善的管理机制。2 .业主委托监理工程师将整个工程的具体管理工作交给监理工程师(业主应该选择)1.资源信誉好，管理水平高，具有丰富工程管理经验的监理工程师2 .签订监理合同，明确监理工程师的权利和义务3 .业主要经常了解工程问题，了解工程实施情况，提高自己的决策能力和决策水平，监督监理工程师的工作，充分发挥监理工程师的作用和积极性)。七.论述公开招标程序。答案： 1。招标准备2 .发布招标信息3 .起草招标文件、编制标准4 .对承包商进行资格预审、销售投标书5 .承包商进行投标及标前会议6 .分析投标文件7 .澄清会议8 .定标9 .打码和标记八.论述索赔工作程序吗？(1)索赔通知：引起索赔的干扰事件发生后，承包商应及时处理，在一定时间内( 28天)，向业主(或监理工程师)发出书面索赔意向通知，声明对干扰事件提出索赔2 .在起草和提交索赔报告(在提交索赔意向通知后的一定期限内) 28天内，承包商应提交正规的索赔报告(包括发票、各种书面证据) ) 1此阶段承包商应： 2 .干扰事件原因分析3 .索赔通过分析和评估4 .损失调查5 .收集证据6 .起草索赔报告7 .提交索赔报告； 3 .解决索赔(提交索赔报告后最终获得赔偿)是索赔的解决过程。从项目管理的角度来说，索赔必须得到合理的解决。 即使是不符合实际情况的超额赔偿，强词夺理地要求对合理索赔不予懒惰赔偿，也不是索赔的合理解决，通常是通过协调/调解/仲裁等手段解决纠纷。9 .关于风险对策？a )1.避开风险大的项目，选择风险小的项目(项目决策时要注意，放弃明显造成损失的项目。对风险超过自身承担能力、掌握不成功的项目，不参加投标、不参加合资)2.技术措施(选择弹性、抗风险的技术方案，而不是新工程未投入使用的不成熟施工方案； 对地理地质情况进行详细调查或鉴定，提前进行技术试验、模拟，准备多种备选方案，采用各种保护措施和安全保障措施； 3 .组织措施(对风险较大的项目加强规划工作，选拔最有力的技术管理人员特别是项目经理)； 4 .保险(不能排除的风险，通过购买保险解决)； 5 .要求对方提供担保(主要针对合伙人信用风险，银行出具投标保函、预付款保函、履约保函)； 6风险准备金(风险准备金从财务角度做好风险准备。计划增加费用，风险越大，风险准备金越高，准备金数量应等于风险损失期望值)7.采取合作方式共同承担风险(任何项目不能由一个企业或部门完全独立承担，要与其他企业或部门合作10 .论述合同在工程项目中的作用？a )1)合同中分配了工程任务，它详细具体地定义了与工程任务相关的各项问题。 2 .合同确定了项目的组织关系，规定了项目参与各方的经济责权利关系和工作分配情况，直接影响着整个项目组织和管理系统的形态和运作； 3 .合同作为工程项目委托和承担任务的依据，是工程实施中双方的最高行为标准4 .合同联系工程相关生产、材料和设备供应、运输、各专业设计和施工的分工协作关系，协调统一工程各参与方的行为； 5 .合同是工程中双方解决纠纷的依据。11 .论述设计单位的选择原则。答：1.大型知名设计院； 2 .本项目不仅在其业务范围内设计，而且具有与项目相适应的资格等级证书； 3 .具有同类工程经验，在过去的项目中与业主合作良好，信誉良好。十二.论述企业质量体系与项目质量体系的关系。答：企业质量体系和项目质量体系既有联系又有联系。1 .企业质量体系应体现在质量保证手册中，包括企业质量方针政策、质量目标、宣言、质量要求、质量工作计划和指示、质量检验规定、质量管理工作程序、质量标准和关系。 2 .项目质量体系体现在质量执行计划中，执行计划是项目手册的一部分。项目管理作为企业管理的一部分，项目的质量方针政策、质量目标、质量要求、质量工作计划和指示、质量检验规定、质量工作程序应与企业相同。项目质量体系应当体现在合同、项目实施计划项目管理规范、工作计划中。十三.论述降低成本的措施。a )1.寻找新的、更好的、更节约、更高效的技术方案，采用符合规范、低成本的原材料2 .购买部分产品3 .重新选择供应商，但会产生供应风险，选择需要时间5 .删除工作包，减少工作量、工作范围或要求(这会损害工程的最终功能，降低质量； 6 .变更工程范围7 .索赔(向业主、承包商、供应商索赔以弥补费用超支等) )。14 .论述进度控制与工期控制的关系。答案： 1。工期和进度是两个即相互联系又有区别的概念。进度—以工程项目实施结果的进展情况，在项目实施过程中消耗时间、劳动力、材料、成本等完成项目任务。2 .从计划中可以得到各项目单元计划工期的各时间参数。它表示各级项目单元的持续时间、开始时间和结束时间、允许的变动余地等； 3 .工期控制的目的是使工程实施活动在时间上与上述工期计划相一致。 即保证各项工程活动按计划及时开工、按时完工，总工期不延误。 4 .进度控制的总目标与工期控制一致，但在控制过程中它不仅追求时间上的一致，而且追求一定时间内工作量的完成度或消耗的一致； 5 .工期常常作为进度的一个指标，它在表示进度计划及其完成情况时起着重要的作用，进度控制首先表现为工期控制，有效的工期控制可以达到有效的进度控制，但只以工期来表达进度会引起误解； 6 .进度延误最终表现为工期延误7 .对进度的调整多表现为对工期的调整。 为加快进度，改变施工顺序，加大资源投入，采取措施加快总工期。十五.论述工程项目控制的矛盾性。A )1.工程项目的控制不是在项目实施阶段开始的，而是在项目构思、目标设计阶段就已经开始的，项目阶段工作成果的审核、审批都是控制工作。另外，根据项目生命周期的影响曲线，项目早期控制的效果最大，影响整个生命周期。因此，控制措施进行得越早，对工程、成本的影响越大，效果越好。2 .项目早期项目功能、技术标准要求、实施方法等各方面目标尚不明确，或缺乏充分说明，缺乏控制人群的依据，应强调项目前期的控制。3。项目前期控制主要是企业管理任务，主要体现在项目目标的确定、项目范围的界定、可行性研究、设计和计划的阶段性决策和各种审批工作。4 .在项目实施阶段，由于技术设计、计划、合同等都有全面的定义，控制目标明确，所以将此阶段的控制作为项目管理的独特阶段。是项目管理最活跃的阶段。影响比前期的控制小得多。十六.论述横道图的优缺点及应用范围。A )优点)1.能清晰表达活动的开始时间、结束时间、持续时间，一目了然、易懂，能为各级各类人员掌握和运用； 2 .使用方便、制作简单3 .不仅可以安排工期，而且可以与劳动力计划、资源计划、资金计划相结合。缺点)1.难以表达工程活动之间的逻辑关系，即工程活动之间的先后顺序和搭接关系无法确定。也不能同样表达一项活动通过提前或延期、延长持续时间来影响哪些活动； 2 .无法体现活动的重要性3 .道路图表现的信息量少4 .无法用计算机处理。 也就是说，不能对一个复杂工程进行工期计算，不能进行工期方案的优化。适用范围：1.可直接用于简单的小项目。活动少，可以直接制定工期计划； 2 .由于项目初期尚未进行详细的项目结构分解，工程活动之间复杂的逻辑关系尚未得到分析，公众普遍采用横道图进行总体规划； 3 )上层管理者一般只知道总体规划，都用横道图表示； 4 .作为网络分析的输出结果。目前，几乎所有的网络分析程序都有条形图的输出功能，被广泛应用。十七、论述矩阵式项目组织的优缺点。A )优点)1.形成以项目任务为中心的管理，能够汇集所有资源为各个项目服务，项目目标有保证，能够迅速反映和满足客户要求，对岁环境变化有较好的适应能力； 2 .统筹管理各种资源，最有效、平衡、节约。能够有效利用资源，特别是最能有效利用企业职能部门人员和专家的企业范围内形成统一指挥，协调管理，保证项目和部门工作的稳定性和效率3 .在矩阵组织中，项目组织成员属于一个职能部门不仅保证了组织的稳定和项目工作的稳定性，而且在职能部门参与各类项目，使人们有机会获得专业发展、丰富的经验和经验； 4 .矩阵式组织结构具有弹性、自调整功能，能更好地适应动态管理和优化组合，适合时间和费用压力较大的多项目和大型项目管理； 5 .矩阵组织结构、权责关系灵活，在保证项目经理对项目最有控制力的前提下，可以充分发挥各专业职能部门的作用，保证有条不紊的协调、信息和指令路径； 6 .在组织上打破传统的以权力为中心的思想，树立以任务为中心的思想7 .在这种组织形式中促进人们相互学习，交流知识和信息，促进良好沟通8 .组织层次少，具有大范围组织的优点。缺点：1.存在组织上的双重领导、双重职能、双重报告关系、双重信息流、工作流和指令接口； 2 .由于存在双重领导，信息处理量大、会议多、报告多3 .需要有足够数量训练有素的强有力的项目领导4。由于许多项目同时进行，项目间竞争专门部门的资源； 5 .冲击已建立的企业组织规则6 .需要较强的计划性和控制系统7 .需要建立正式的职责、权限、义务关系。自考/成考有疑问、不知道自考/成考考点内容、不清楚当地自考/成考政策，点击底部咨询官网老师，免费领取复习资料：
你好造价工程考试分四个科目：《建设工程造价管理》、《建设工程计价》、《建设工程技术与计量》、《建设工程造价案例分析》。其中《建设工程技术与计量》分为“土木建筑工程”与“安装工程”两个专业，考生可根据工作实际选择。备考造价工程师可点击头像进入网站下载历年真题等备考资料。
2020年一级造价工程师造价管理考试真题解析：
1.从投资者角度，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部()费用。
A.建筑安装工程
B.有形资产投资
C.静态投资
D.固定资产投资
答案: D
解析: P1,工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。
2.建设工程计价是一个逐步组合的过程，正确的造价组合过程是()
A.单位工程造价、分部分项工程造价、单项工程造价
B.单位工程造价、单项工程造价、分部分项工程造价
C.分部分项工程造价、单位工程造价、单项工程造价
D.分部分项工程造价、单项工程造价、单位工程造价
答案: C
解析: P2，分部分项工程造价一单位工程造价一单项工程造价一建设项目总造价
3.全面造价管理是指有效地利用专业知识与技术，对( ) 进行筹划和控制。
A.资源、成本、盈利和风险
B.工期、质量、成本和风险
C.质量、安全、成本和盈利
D.工期成本、质量成本、安全成本和环境成本
答案: A
解析: P4，全面造价管理是指有效地利用专业知识与技术，对资源、成本、盈利和风险进行筹划和控制。
4.建设工程造价管理的关键阶段是在()阶段;
A.施工阶段
B.施工和竣工阶段;
C.招标和施工阶段
D.前期决策和设计阶段;
答案: D
解析: P6,工程造价控制的关键在于前期决策和设计阶段。
5.根据工程造价咨询管理制度,乙级造价咨询企业中取得一级造价工程师注册证书的人员应不少于( )人
A.3
B.6
C.10
D.12.
答案: A
解析: P11， 乙级造价咨询企业中取得一级造价工程师注册证书的人员应不少于3人。
6.工程造价咨询企业在工程造价成果文件中加盖的工程造价咨询企业执业印章，除了工程企业名称外还应包含的内容是( )。
A.资质等级颁证机关
B.专业类别证书编号
C.专业类别颁证机关
D.资质等级证书编号
答案: D
解析: 2019 版P14, 2020修正版P13,工程造价成果文件应当由工程造价咨询企业加盖企业名称、资质证书及证书编号的执业印章，并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖个人执业印章。
7.建设单位应当自领取施工许可证之日起( )内开工。
A.1个月
B.6个月
C.3个月
D.12个月
答案: C
解析: P23, 建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。
8.某依法必须招标的项目，招标人拟定于2020年11月1日开始发售招标文件，根据《招标投标法》，要求投标人提交投标文件的截止时间最早可设定在2020年()
A.11月11日
B.11月16日
C.11月21日
D.12月1日
答案: C
解析: P35，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于20日。
9.某工程中标合同金额为6500万元，根据招投标法实施条例、中标人提交履约保证金不能超过多少( ) 万元。
A.130
B.650
C.975
D.1300
答案: B
解析: P42,履约保证金不得超过中标合同金额的10%。6500×10%-650万元。
10.根据政府采购法，对于实行集中采购的政府采购，集中采购目录应由()公布。
A.省级以上人民政府
B.国务院相关主管部门
C.省级政府采购部门
D.县级以上人民政府
答案:A
解析: P43,集中采购的范团有省级以上人民政府公布的集中采购目录确定。
2020年一级造价工程师考试《造价管理》真题及答案解析(完整版)
二级造价工程师是由各省组织的考试，因此每个省的考试时间并不一样，陕西省2020年的二级造价工程师考试已于9月5日结束，我整理了考试真题及答案解析供考生参考。
一、单项选择题 (共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意 )
1.按照结构受力情况，墙体可分为()。
A.承重墙和非承重境
B.外墙和内墙
C.实体墙和组合墙
D.块材墙和板筑墙
【答案】A
【解析】墙按结构受力情况分为承堂墙和非承重墙两种。P8
2.道路硅酸盐水泥同于()。
A.通用水泥
B.专用水泥
C.特性水泥
D.—般水泥
【答案】B
【解析】专用水泥：专用水泥的用途。如：G级油井水泥、道路硅酸盐水泥，p33。
3.测定混凝土立方体抗压强度的龄期是()。
A.7d
B.14d
C.21d
D.28d
【答案】D
【解析】混凝土的立方体抗压强度与强度等级按照标准的制作方法制成边长为150mm的立方体试件，在标准养护条件(温度(20士3)℃，相对湿度90%以上下，养护到28d，按照标准的测定方法测定其抗压强度值称为混凝土立方体试件抗压强度。P38
4.砌筑砖墙时，转角处和交接处应()。
A.分段砌筑
大立网胶
B.同时砌筑
C.分层砌筑
D.分别砌第
【答案】B
【解析】墙体转角处和纵横墙交接处应同时第。临时间断处应砌成斜搓，斜搓水平投影长度不应小于高度的2/3P71
5.拆除现混凝土框架结构模板时，应先拆除()。
A.楼板底模
B.梁侧模
C.柱模板
D.梁底模
【答案】C
【解析】模板的拆除顺序—般是先拆非承重横板，后拆承重模板;先拆侧模板，后拆底模板。框架结构模板的拆除顺序一般是柱一楼板一梁侧模一梁底模。拆除大型结构的模板时必须事先制定详细方案。P76
6.先张法施工中，混疑土预应力的产生主要依靠()。
A.钢筋热胀冷缩
B.张拉钢筋
C.端部锚具
D.混凝土与预应力筋的粘结力
【答案】D
【解析】先张法是在涝筑混凝土前张拉预应力钢筋，并将张拉的预应力钢筋临时固定在台座或钢模上，然后再涝筑混疑土，待混凝土达到一定强度，保证预应力筋与混凝土有足够的粘结力时，放松预应力筋，借助于混凝土与预应力筋的粘结，使已疑土产生预压应力。P78
7.关于屋面卷材防水层铺设方向的说法，正确的是()。
A.当屋面坡度小于2%时，卷材宜平行于屋脊铺贴
B.当屋面坡度在3%～15%时，卷材可平行或者垂直于屋脊铺贴
C.当屋面坡度大于15%时，沥青访水卷材可平行或者垂直于屋脊铺贴
D.高聚物改性沥青坊水楼材必须垂直于屋顶铺贴
【答案】B
【解析】楼材的铺设方向应根据屋面坡度和至面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时，卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%～15%时，学材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时，沥青卷材应垂直于屋脊铺贴，其他可根据实际情况考虑采用平行或垂直屋脊铺贴。由檐口向屋脊一层层地铺设，各关卷材上下应搭接，多层卷材的搭接位量应错开，上下层卷材不得垂直铺贴P91。
8.坡度在20以内的大面积场地平整，宜选用的土方工程施工机械是()。
A.单斗挖土机
B.多斗挖土机
C.推土机
D.铲运机
【答案】D
【解析】铲运机的特点是能独立完成铲土云土、卸土、填筑、压实等工作，常用于坡度在20以内的大面积场地平整，开挖大型基坑、沟槽，以及填筑路基等土方工程。P93
9.钢筋骨架中交叉钢筋的焊接宜采用()。
A.闪光对焊
B.电弧焊
C.电渣压力焊
D.电组点焊
【答案】D
【解析】电组点焊:钢筋骨架或钢筋网中交叉钢筋的焊接宣采用电阻点。
10.工作A有四项紧后工作B、C、D、E，其持续时间分别为:B=3天、C=4天、D=8天、E=8天，LFe=10、LFc=12、LF=13、LF=15，则LF为()。
A.8
B.7
C.5
D.4
【答案】C
【解析】(1)从左到右:计算ESEF累加取大。(2)从右到左:计算LF、L5，逆减取小。由题可知L5a=7、L5c=8、L5=5、L5=7，所以A工作的最迟完成时间为5。
11.双代号网络进度计划图中虚箭线表示()。
A.工作之间的逻辑关系
B.工作的持续时间
C.资源消耗程度
D.非关键工作
【答案】A
【解析】虚箭线的唯一功能是用以正确表达目关工作的逻辑关系它不消耗资源持续时间为零P106
12.关于施工图预算作用的说法，错误的是()。
A.确定招标控制价的依据
B.办理竣工结算的依据
C.确定施工合同价款的依据
D.承包人确定施工成本的依据
【答案】D
【解析】(三)施工图预算的作用。
1)确定工程造价的依据;
2)是建设单位确定标底和投标单位确定投标报价的依据;
3)是确定族会同价款的依据;
4)是拨付工程进度款和办理竣工结算的依据;
5)是施工图预算与施工预算进行“两算”对比的依据。P254
13.关于工程量清单作用的说法，错误的是()。
A.竣工验收的依据
B.支付工程进度款的依据
C.签订合同的依据
D.进行工程震赔的依据
【答案】A
【解析】工程量清单是工程量清单计价的基础，必须作为编制招标最高限价(《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2008称为招标控制价)、投标报价、计算工程量、调整工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程震赔等的依据。P126
14.消耗量定额的定额水平是()
A.社会平均水平
B.企业平均水平
C.行业先进水平
D.企业先进水平
【答案】A
【解析】消耗量定额的水平是社会平水平，是确定社会平均价格的依据，从性质上讲消耗量定额后于预算定额的范畴，具有预算定额的作用，P217
15.建筑物内各层平面布量中，直接为生产和生活提供服务的净面积之和是()。
A.建筑面积
B.使用面积
C.辅助面积
D.结构面积
【答案】B
【解析】使用面积是指直接为生产和生活提供服务的净面积，如工业厂房的生产车间;如住宅楼的客厅、卧室、厨房、卫生间等，也称居住面积P147
16.满板下无主次梁，板直接以柱支撑的结构构件是()。
A.无梁板
B.有梁板
C.平板
D.栏板
【答案】A
【解析】无梁楼板:在楼板跨中设置柱子来减小板跨，不设主梁和次梁。在柱与楼板连接处，柱顶构造分为有柱帽和无柱帽两种。荷载较小时，采用无柱帽的形式，荷载较大时，采用有柱帽的形式以增加柱对板的支托面积。P14
17.根据《建筑工程工程量清单计价规范》，下列工程量清单项目中，不属于楼地面工程列项项目的是()。
A.整体面层
B.隔断
C.踢脚线
D.台阶装饰
【答案】B
【解析】详见教材P195表256，整体面层、踢脚线、台阶装饰都属于楼地面工程列项项目。隔断同于墙、柱面工程清单项目及计量。
18.根据《建筑工程工程量清单计价规范》，测配件中洗漱台项目的计量单位是()。
A.套
B.台
C.立方米
D.平方米
【答案】D
【解析】洗漱台:按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算。不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积，挡板、吊沿板面积并入台面面积内，P211
19.工程量清单计价模式所采用的综合单价不包含的费用是()。
A.管理
B.利润
C.措施费
D.风险费
【答案】C
【解析】综合单价=人工要+材料要+机械要+风险费+企业管理费+利润。P262
20.有永久性顶盖无围护结构的场馆看台，其筑面积的计算应取()。
A.顶盖水平投影面积
B.顶盖水平投影面积的1/2
C.顶盖斜面积
D.0
【答案】B
【解析】有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。P152
二、选择题(共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意至少有1个错项，错选，本题不得分:少选，所选的每个选项得0.5分)
21.按照使用功能，建筑物可分为()。
A.居住建筑
B.公共建筑
C.高层建筑
D.工业建筑
E.农业建第
【答案】ABDE
【解析】按使用功能分:居住建筑公共建筑、工业建筑、农业建筑，P1
22.常用的填土压实方法有()
A.堆载法
B.水重法
C.碾压法
D.夯实法
E.振动压实法
【答案】CD
【解析】填土压实方法有:碾压法夯实法及振动压实法P63
23.分布较为密案的预制柱的打桩顺序，正确的有()。
A.先深后浅
B.先浅后深
C.先小后大
D.先大后小
E.先长后短
【答案】ADE
【解析】一般当基坑不大时，打桩应从中开始分头向两边或周边进行;当基坑较大时，应将基坑分为数段，而后在各段范围内分别进行，打桩应避免自外向内，或从周边向中间进行。当桩基的设计标高不同时，打桩顺序宣先深后浅;当桩的规格不同时，打桩顺序宣先大后小、先长后短，P65
24.当混凝土筑无法连续进行，间隔时间超过混疑土初疑时间时，施工缝留设的位量宜选取()。
A.受剪力较小的位量
B.便于施工的部位
C.弯矩较大的位置
D.两构件接点处
E.受剪力较大的位置
【答宾】AB
【解析】由于技术上的原因或设备、人的限制，混凝土的第不能连续进行，中间的间歌时间需超过混凝土的初凝时间，则应留量施工缝，施工缝宜留量在结构受剪力较小且便于施工的部位，P77
25.墙面一般抹灰分为()。
A.普通抹灰
B.中级抹灰
C.高级抹灰
D.普通装饰抹灰
E.中级装饰抹灰
【答案】ABC
【解析】—般抹灰按建筑物要求分为普通抹灰中级抹灰、高级抹灰三个等级，不同的等级有不同的质量要求，而不同的质量要求又要求采用不同的施工方法。
26.关于双代号网络计划绘图规则的说法，正确的有()。
A.网络图必须正确表达各工作间的逻辑关系
B.网络图中可以出现循环回路
C.网络图中一个节点只有一条箭线引出
D.网络图中严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线
E.单目标网络计划只有一个起点节点和一个终点节点
【答案】ADE
【解析】双代号网络图中，严禁出现循环路，故B错。当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，在保证一项工作有唯一的一条箭线和对应有一对节点编号前提下，允许使用母线法绘图，故C错。P106
27.按建筑物自然屈计算建筑面积的部位有()。
A.电梯井
B.门厅
C.大厅
D.提物井
E.附墙烟友
【答案】ADE
【解析】建筑物的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟友，应按建笨物的自然层计算。
28.根据《建筑工程工程量清单计价规范》，关于混凝土及钢筋混凝土工程量计算规则的说法，正确的有()。
A.天沟、挑檐板按设计厚度以面积计算
B.现混凝土墙的工程量不包括墙垛体积
C.散水、坡道按图示尺寸以面积计算
D.地沟按设计图示以中心线长度计算
E.沟盖板、井盖板以个计算
【答案】CD
【解析】天沟(檐沟)、挑檐板按设计图示尺寸以体积计算，故A错。现混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算，扣除门窗洞口及单个面积>03m2的孔洞所占体积墙垛及突出墙面部分并入墙体体积内计算，故B错。沟盖板、井盖板、井墨以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算;以块计量，按设计图示尺寸以数量计算，故E错。
29.关于分部分项工程量清单中补充项目编制的说法，正确的有()
A.项目编码由B和3位呵拉伯数字组成
B.编码中的3位呵拉伯数字应从001开始
C.应由工程造价管理机构编制
D.补充的项目名称可不唯一
E.工程量计算规则应反映该项目的实体数量
【答案】BE
【解析】补充项目的编码由附录的顺序码B和三位呵拉伯数字组成，并应从×B001起顺序编制，同一单位工程的项目不得重码。出现计价规则附录中未包括的项目，编制人应作补充，并报省工程造价管理机构备案。工程量清单中需补充项的，应附有项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工程内容，补充的项目名称应具有唯一性，项目特征应根据工程实体内容描述，计量单位应体现该项目基本特征，工程量计算规则应反映该项目的实体数量。P129
30.关于工程量清单中的天棚抹灰面积计算的说法，正确的有()。
A.按主墙间的净面积计算
B.不扣除间壁墙、柱、垛、附墙烟囱、检查囗和管道所占的面积
C.带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内
D.锯齿形楼梯底面抹灰按斜面积计算
E.板式楼梯底板抹灰按展开面积计算
【答案】BC
【解析】天棚抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算(室内净面积)。不扣除间壁墙垛、柱附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算P205
三、案例题(共4题，(一)、(二)题每题10分，(三)、(四)题每题20分)
(一)
背景资料
某施工单位与建设单位签订一建筑工程施工同，合同总价2300万元，采用单价合同计价方式。开工前，施工单位项目经理部针对该项目编到了施工组织设计，并获得工程师批准其中土方工程施工方案及相应进度计划部分内容:基础土开挖7月11日开始，7月20日结束;采用租货的一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。已知工程投标报价文件中，反铲挖掘机租费用650元/台班人工工日单价83元/工日，增加用工所需的管理要为人工要的30%
基坑开挖过程中，发生如下事件:
事件1:基坑开挖2天后，租货挖握机出机械故障需进行大修，停工2天造成现场人员窝工12个工日。
事件2:在开把过程中，遇到软弱土层，工程师到现场查看指令停工要求重新进行地质情况复查工作施工单位配合用工15个工日，窝工5个工日(降效系数06)，停工5天后，设计单位给出设计变更通知单，施工单位接到复工令。
事件3:施工单位复工2天后，遇到罕见暴雨，工程被迫停工3天导致人员窝工10个工日最终基坑于7月30日开挖完成。
施工单位分别就事件1～事件3提出了索赔。
【问题】
1.施工单位针对事件1提出的要用和工期索赔是否成立?说明理由。
2.计算施工单位就事件2可索赔的工期和费用说明索赔理由
3.计算施工单位就事件3可索赔的工期和要用说明索赔理由。
【参考答案】
1.事件1要用和工期不能赔。
理由:租货挖据机出现机械故障属于承包方应该承担的风险，要用和工期不能索赔。
2.事件2
(1)工期可以索赔5天
(2)人工费用可以索赔15×83+5×83×06=1494元。
机械费可以索赔5×650=3250元
增加用工所需的管理费15×83×30%=3735元
理由:遇到软弱土层属于发包方应该承担的责任，工期和费用都可以索赔。
3.事件3工期可以索赔3天，费用不可以索赔。
理由:罕见暴雨属于不可抗力，因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延、费用自理。
(二)
背景资料
某招标用工程量清单文件中，砖基础清单分项如下表21所示。
表21分部分项工程量清单计价表(节选)
相关信息:砖基础消耗量定额见表22;价目表见表23。经查询定额单价:标准砖23000元/干块，M10水泥砂浆12693元/m3，工使用预拌砂浆时，砌筑部分相应定颜子目技每立方米砂浆扣除人工069工日，砂浆数量不变，机械为0。一般土建工程的企业管理费要率511%;一般土建工程的利润费率311%;该分项工程综合单价不计取风险。经市场询价:标准砖35000元干块;M10水泥砂浆650元m3;人工工日单价120元工日。
表22陕西省建设工程消耗量定额(砖基础)
表23陕西省建设工程价目表(砖基础)
【问题】
1.根据相关信息，结合相关材料市场价格，计算调整后的砖基础清单分项中的人工要、材料费和机械费基价。
2.计算砖基础清单分项的综合单价和合价。
【参考答案】
1.人工费=(1179-2360×069)×120=1219392元/10m
材料费=151346+(650-12693)×2360+(350230)×5236=3376225元/10m3
机械费=0元/10m3
基价=1219392+3376225+0=4595617元/10m3
2.管理费=直接工程费×企业管理费费=4595617×511%=234836元/10m
利润=(直接工程要+企业管理费)x利润率=(4595617+234836)×311%=150227元/10m3
综合单价=人工要十材料要十施工机具使用要十企业管理费十利润
=1219392+3376225+0234836+150227=4980.68元/10m3
合价=498068x506=252022408元
(三)
背景资料
某工程建设单位与施工单位签订了的施工合同中含有两个子项工程估算工程量A项为2500m3，B项为3400m3，经协商合同A项为200元m3，B项为180元/m3。施工合同约定开工前建设单位应向施工单位支付合同价0%的预付款;建设单位自第一个月起，从施工单位的工程款中，按3%的比例扣除保修金;当子项工程实际工程量超过估算工程量10%时，可进行调价，调整系数为09:根据市场情况规定价格调整系数平均按12计算;工程师签发月度付款最低金额为30万元;预付款在最后两个月扣除每月50%施工单位每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如表3所示。
表3每月实际完成工程量单位:m3
【问题】
1.计算本工程的预付款
2.分别计算1月份～4月份各月工程量价款、工呈师应签证的工程款及实际签发的付款凭证金额。
【参考答案】
1.预付款=(2500×200+3400×180)×20%=222400元=2224万元
2.(1)1月份
工程量价款:550×200+700×180=236000=236万元
应签证的工程款:236×12x(1-3%)=274704万元
由于工程师签发月度付款最低金额为30元，所以本月不予签发付款凭证。
(2)2月份
工程量价款:800×200+1050×180=349000=349万元
应签证的工程款:349×12x(13%)=406236万元
大立网校
签发付款凭证金额:274704+406236=68094万元
(3)3月份
工程量价款:1000×200+800×180=344000=344万元
应签证的工程款:344×12×(1-3%)=400416万元
扣除预付款后金额为:400416-2224x50%=289216万元
由于工程师签发月度付款最低金额为30万元所以本月不予签发付款凭证。
(4)4月份
①A项累计完成工程量:550+800+1000+650=3000m3
3000-2500)/2500=20%>1096,需要进行调价
超过10的工程量为:3000-2500×(1+109)=250m3
A项工程量价款=(650-250)×200+250×200×0.9=125000=12.5万元
②B项累计完成工程量:700+1050+800+600=3150m3
(3400-3150)/3400=7.35%<1096,价款不予调整
B项工程量价款:600×180=108000=10.8万元
③A和B两项工程量价款合计:12.5+10.8=23.3万元
应签证的工程款:23.3×1.2×(1-3%)-22.24×50%=16.0012万元
签发付款凭证金额:28.9216+16.0012=44.9228万元
建设方 市场经济角度对比分析 联合会审 查询核实工期索赔 经济索赔
哎，100分的试卷给30分一1投资者（业主） 市场经济角度2应收账款 存货 现金4对比分析法 查询核实法 联合会审法5工期 费用二1C 2A 3A 4A 5D 6C 7A 8C 9B 10D三1间接费用构成:规费 1工程排污费 2工程定额测定费 3社会保险费 4住房公积金费 5危险作业意外伤害保险 企业管理费 1管理人员工资 2办公费 3差旅交通费 4固定资产使用费 5工具用具使用费 6劳动保险费 7工会经费 8职工教育费 9财产保险费 10财务费 11税金 12其他2投标文件的主要程序:1熟悉招标文件 2调查研究 3参加标前会议 4核算工程量 5制定施工方案和进度计划 6按工程量清单计算标价和汇总总计 7标价调整和投标报价决策 8编制正式工程报价单3价值工程的含义:以最低的寿命周期成本，可靠地实现所研究对象的必要功能，从而提高对象价值的思想方法和管理和技术 提高价值工程的方法1保持产品的必要功能不变，降低产品成本，以提高产品的价值2保持产品成本不变，提高产品的必要功能，以提高产品的价值，3成本稍有增加，但不要功能增加的幅度更大，使产品价值提高 4在不影响产品主要功能的前提下，适当降低一些次要功能，大幅度降低产品成本，提高产品价值5运用高新技术，进行产品创新，既提高必要功能，又降低成本，以大幅度提高价值
1.建设工程工程量清单中工作内容描述的主要作用是()。A.反映清单项目的工艺流程B.反映清单项目需要的作业C.反映清单项目的质量标准D.反映清单项目的资源需求2.根据有关规定，国有投资建设项目，其施工图建筑面积不得超过初步设计建筑面积的-定比例，该比例为()。A.3%B.5%C.7%D.10%3.根据《建筑工程建筑面积计算规则》(GB/T 50353--2005)，单层建筑物内有局部楼层时，其建筑面积计算，正确的是()。A.有围护结构的按底板水平面积计算B.无围护结构的不计算建筑面积C.层高超过2.10m计算全面积D.层高不足2.20m计算1/2面积4.按照建筑面积计算规则，不计算建筑面积的是()。A.层高在2.1 m以下的场馆看台下的空间B.不足2.2m高的单层建筑C.层高不足2.2m的立体仓库D.外挑宽度在2.1m以内的雨篷5.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353--2005)，最上层无永久性顶盖的室外楼梯的建筑面积计算，正确的是()。【2011年真题】A.按建筑物自然层的水平投影面积计算B.最上层楼梯不计算面积，下层楼梯应计算面积C.最上层楼梯按建筑物自然层水平投影面积1/2计算D.按建筑物底层的水平投影面积1/2计算6.现浇钢筋混凝土无梁楼板板厚通常不小于()。A.100mmB.110mmC.120mmD.130mm7.与综合吊装法相比，采用分件吊装法的优点是()。【2006年真题】A.起重机开行路线短，停机点少B.能为后续工序及早提供工作面C.有利于各工种交叉平行流水作业D.可减少起重机变幅和索具更换次数，吊装效率高8.在计算钢筋工程时，钢筋的容重(kg/m3)可取()。A.7580B.7800C.7850D.87509.在措施项目中，下列有关脚手架的叙述错误的是()。A.综合脚手架，按建筑面积计算，单位m2B.外脚手架，按所服务对象垂直投影面积计算，单位m2C.满堂脚手架按搭设的水平投影面积计算，单位m2D.挑脚手架按搭设面积乘以搭设层数，单位m210.设备基础挖土方，设备混凝土垫层为5m×5m的正方形建筑面积，每边需工作面0.3m，挖土深度1m，其挖方量是()m3。A.18.63B.25C.20.28D.31.36511.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854--2013)当建筑物外墙砖基础垫层底宽为850mm，基槽挖土深度为1600mm，设计中心线为40000mm，土层为三类土，放坡系数为1：0.33，则此外墙基础人工挖沟槽工程量应为()。A.34 m2B.54.4 m2C.88.2 m2D.113.8 m212.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854--2013)，当土方开挖底长≤3倍底宽，且底面积≥150m2，开挖深度为0.8m时，清单项应列为()。A.平整场地B.挖-般土方C.挖沟槽土方D.挖基坑土方13.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，地下连续墙的工程量应()。A.按设计图示槽横断面面积乘以槽深以体积计算B.按设计图示尺寸以支护面积计算C.按设计图示以墙中心线长度计算D.按设计图示墙中心线长乘以厚度乘以槽深以体积计算14.关于地基与桩基础工程的工程量计算规则，正确的说法是()。A.预制钢筋混凝土桩按设计图示桩长度(包括桩尖)以m为单位计算B.钢板桩按设计图示尺寸以面积计算C.混凝土灌注桩扩大头体积折算成长度并入桩长计算D.地下连续墙按设计图示墙中心线乘槽深的面积计算15.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)附录A，关于实心砖墙高度计算的说法，正确的是()。A.有屋架且室内外均有天棚者，外墙高度算至屋架下弦底另加100mmB.有屋架且无天棚者，外墙高度算至屋架下弦底另加200mmC.无屋架者，内墙高度算至天棚底另加300mmD.女儿墙高度从屋面板上表面算至混凝土压顶下表面16.基础与墙体使用不同材料时，工程量计算规则规定以不同材料为界分别计算基础和墙体工程量，范围是()。A.室内地坪±300mm以内B.室内地坪±300mm以外C.室外地坪±300mm以内D.室外地坪±300mm以外17.现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸()。A.以体积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井B.以体积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井C.以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井D.以水平投影面积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井18.计算不规则或多边形钢板质量应按其()。(2006年真题)A.实际面积乘以厚度乘以单位理论质量计算B.对角线面积乘以厚度乘以单位理论质量计算C.外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算D.实际面积乘以厚度乘以单位理论质量再加上裁剪损耗质量计算19.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)附录A，关于屋面及防水工程的工程量计算的说法，正确的是()。A.瓦屋面、型材屋面按设计图示尺寸以水平投影面积计算B.屋面涂膜防水中，女儿墙的弯起部分不增加面积C.屋面排水管按设计图示尺寸以长度计算D.变形缝防水、防潮按面积计算20.根据清单计算量规则，下列计算错误的是()。A.金属装饰线按设计图示尺寸以长度计算，单位：mB.暖气罩按设计图示尺寸以水平投影面积计算C.金属旗杆按设计图示数量计算，单位：根D.金属栏杆按设计图示尺寸以扶手中心线以长度计算，单位：m1.【参考答案】B【答案解析】项目特征体现的是清单项目质量或特性的要求或标准，工作内容体现的是完成-个合格的清单项目需要具体做的施工作业。参见教材P303。2.【参考答案】B【答案解析】对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的5%，否则必须重新报批。参见教材P309。3.【参考答案】D【答案解析】教材P311。A答案有围护结构的按围护结构外围面积计算;B答案无围护结构的计算建筑面积按底板水平面积计算;C答案层高超过2.20m计算全面积。4.【参考答案】D【答案解析】材料P317计算规则(16)。A答案，场馆下看台小于1.20m不计算面积;B答案，不足2.20m高的建筑计算-半面积;C答案，层高不足2.2m的立体仓库计算-半面积;D答案正确。5.【参考答案】B【答案解析】材料P322。6.【参考答案】C【答案解析】无梁楼板的柱网-般布置成方形的矩形，以方形柱网较为经济，跨度-般不超过6m，板厚通常不小于120mm。7.【参考答案】D【答案解析】教材P220倒数第3行。8.【参考答案】C【答案解析】钢筋的容量可按7850k/m3计算。9.【参考答案】D【答案解析】教材P354。10.【参考答案】B【答案解析】教材P324。答案5 ×5×1=25m3。11.【参考答案】B【答案解析】外墙基础人工挖沟槽工程量=0.85×1.6 ×40=54.4m212.【参考答案】B【答案解析】沟槽。基坑。-般土方的划分为：底宽小于等于7m且底长大于3倍底宽为沟槽;底长小于等于3倍底宽且底面积小于等于150m2为基坑;超出上述范围则为-般土方。13.【参考答案】D【答案解析】教材P328。14.【参考答案】A【答案解析】教材P328～329。B答案钢板桩按设计图示尺寸以质量计算;C答案锚杆按图示尺寸以面积计算;D答案地下连续墙按设计图示墙中心线乘槽深的体积计算。连续墙按体积计算;D答案锚杆支护按支护土体钻孔深度计算。15.【参考答案】D【答案解析】教材P330。A答案有屋架且室内外均有天棚者，外墙高度算至屋架下弦底另加200mm;B答案有屋架且无天棚者，外墙高度算至屋架下弦底另加300mm;C答案，无屋架者，内墙高度算至天棚底另加100mm。16.【参考答案】A【答案解析】教材P330。基础与墙(柱)身使用同-种材料时，以设计室内地面为界(有地下室者、以地下室室内设计地面为界)，以下为基础，以上为墙(柱)身。当基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地面高度≤±300mm时，以不同材料为分界线;如果高度>±300mm时，以设计室内地面为分界线。17.【参考答案】C【答案解析】教材P336。现浇楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算，计算时不扣除宽度小于500mm的楼梯井。18.【参考答案】C【答案解析】教材P342。19.【参考答案】C【答案解析】教材P347。20.【参考答案】C【答案解析】教材P353。暖气罩按设计图示尺寸以垂直投影面积计算。
2013造价工程师《建设技术与计量 土建》真题 1.褶皱构造是（）。 A.岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲且未丧失连续性的构造 B.岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲且丧失连续性的构造 C.岩层受水平挤压力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造 D.岩层受垂直力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造 【答案】A 【解析】褶皱构造是组成地壳的岩层，受构造力的强烈作用，使岩层形成一系列波状弯曲且未丧失连续性的构造。P5、6 2.不受气候影响的地下水是（）。 A.气包带水 B.潜水 C.承压水 D.裂隙水 【答案】C 【解析】因有隔水顶板存在，承压水不受气候的影响，动态较稳定，不易受污染。P20 3.提高深层淤泥质土的承裁力可采取（）。 A.固结灌浆 B.喷混凝土护面 C.打土钉 D.振冲置换 【答案】D 【解析】对不满足承载力的软弱土层，如淤泥质土，千层的挖除，深层的可以采用振冲等方法用砂、砂砾、碎石或块石等置换。参见教材P21 4.对不能再上部刷方减重的滑坡体，为了防止滑坡常用的措施是（）。 A.在滑坡体上方筑挡土墙 B.在滑坡体坡脚筑抗滑桩 C.在滑坡体上部筑抗滑桩 D.在滑坡体坡脚挖截水沟 【答案】B 【解析】支挡建筑，主要是在不稳定岩体的下部修建挡墙或支撑墙(或墩)，也是一种应用广泛而有效的方法。支挡建筑物的基础要砌置在滑动面以下。P24 5.当隧道顶部围堰中有缓倾夹泥结构面存在时，要特别警惕( )。 A.碎块崩落 B.碎块坍塌 C.墙体滑塌 D.岩体塌方 【答案】D 【解析】碎裂结构岩体在张力和振动力作用下容易松动、解脱，在洞顶则产生崩落，在边墙上则表现为滑塌或碎块的坍塌。当结构面间夹泥时，往往会产生大规模的塌方，如不及时支护，将愈演愈烈，直至冒顶。参见教材P27 6.对地下隧道的选线应特别注意避免（）。 A.穿过岩层裂缝 B.穿过软弱夹层 C.平行靠近断层破碎带 D.交叉靠近断层破碎带 【答案】C 【解析】道路选线应尽童避开层裂谷坡;避开岩层倾向与坡面一致的顺向坡;避免路线与主要裂隙发育方向平行;避免经过大型滑坡体、不稳定岩堆和泥石流地段及其下方。P28 7.热处理车间属于（）。 A.动力车间 B.其他建筑 C.生产辅助用房 D.生产厂房 【答案】D 【解析】生产厂房，如机械制造厂中有铸工车间、电镀车间、热处理车间、机械加工车间等。P31 8.关于刚性基础的说法正确的是( )。 A.基础大放脚应超过基础材料刚性角范围 B.基础大放脚与基础材料刚性角一致 C.基础宽度应超过基础材料刚性角范围 D.基础深度应超过基础材料刚性角范围 【答案】B 【解析】在设计中，应尽量使基础大放脚与基础材料刚性角一致。P37 9.单扇门的宽度一般不超过( )。 A.900mm B.1000mm C.1100mm D.1200mm 【答案】B 【解析】当门宽度大于1000mm时，应根据使用要求采用双扇门、四扇门或者增加门的数量。参见教材P55 10.平瓦屋面下，聚合物改性沥青防水垫层的搭接宽度为（）。 A.60mm B.70mm C.80mm D.100mm 【答案】D 【解析】聚合物改性沥青防水垫层的搭接宽度为100mm 。 11.当山坡上的填方路基有斜坡下滑倾向时应采用（）。 A.护肩路基 B.填石路基 C.护脚路基 D.填土路基 【答案】C 【解析】当山坡上的填方路基有斜坡下滑倾向或加固、收回填方坡脚时可采用护脚路基。 12.中级路面的面层宜采用( )。 A.沥青混凝土面层 B.水泥混凝土面层 C.级配碎石 D.沥青混凝土混合料 【答案】C 【解析】中级路面面层应采用碎、砾石、半整齐石块、其他粒料。 13.桥面横坡一般采用（）。 A.0.3%-0.5% B.0.5%-1.0% C.1.5%-3% D.3% -4% 【答案】C 【解析】桥面横坡一般采用1.5%-3%。 14.中小跨桥梁实体桥墩的墩帽厚度，不应小于( )。 A.0.2m B.0.3m C.0.4m D.0.5m 【答案】B 【解析】大跨径的墩帽厚度一般不小于0.4m，中小跨径桥也不应小于0.3m 15.决定建地铁的计算经济因素主要是（）。 A.人口 B.单项客流1万人次/日 C.城区地面和上部空间已充分开发 D.城区地面和上部空间未充分开发 【答案】C 【解析】选项A错误，城市人口100万是宏观的前提;选项B错误，城市单项客流2万人•次/h的情况是判断是否修建地铁的“分水岭”，但是此条件是监理在增加车辆或拓宽道路等措施仍无法满足客流量增长时，才有必要考虑的;选项C正确，从技术经济角度上讲，只有地面、上部空间已在可能的技术条件下充分开发，调整余地不大时，予以考虑修建地铁。P100-101 16.城市地下冷库一般都设在( )。 A.城市中心 B.郊区 C.地铁站附近 D.汽车站附近 【答案】B 【解析】冷库的设备多、容积大，需要铁路运输，一般多设在郊区或码头附近。P107 17.可用于预应力混凝土板的钢材（）。 A.乙级冷拔低碳钢丝 B.CRB550冷拔带肋钢筋 C.HPB335 D.热处理钢筋 【答案】D 【解析】热处理钢筋主要用作预应力混凝土轨枕，也可用于预应力混凝土板、吊车梁等构件。P111 18.受反复冻融的结构混凝土应选用( )。 A.普通硅酸盐水泥 B.矿渣水泥 C.火山灰质 D.粉煤灰 【答案】A 【解析】普通硅酸盐水泥凝结硬化较快、抗冻性好，适用于早期强度要求高、凝结快，冬期施工及严寒地区受反复冻融工程。参见教材P123 19.C25抗冻混凝土所用砂的类别应为( )。 A.I类 B.II类 C.III类 D.IV类 【答案】B 【解析】Ⅱ类砂宜用于强度等级为C30-C60及有抗冻、抗渗或其他要求的混凝土。参见教材P127 20.对钢筋锈蚀作用最小的早强剂是( )。 A.硫酸盐 B.三乙醇胺 C.氯化钙 D.氯化钠 【答案】B 【解析】三乙醇胺对钢筋无锈蚀作用。参见教材P13321.非承重墙应优先采用（）。 A.烧结空心砖 B.烧结多孔砖 C.粉煤灰砖 D.煤矸石砖 【答案】A 【解析】烧结空心砖是以黏土、页岩、煤矸石或粉煤灰为主要原材料烧纸的主要用于非承重部位的空心砖。P141 22.建筑装饰涂料的辅助成膜物质常用的溶剂为（）。 A.松香 B.桐油 C.砂锅酸纤维 D.苯 【答案】D 【解析】辅助成膜物质不能构成涂膜，但可用以改善涂膜的性能或影响成膜过程，常用的有助剂和溶剂。常用溶剂包括苯、丙酮、汽油等。P151 23.抗老化能力强的刚性防水材料为（）。 A.金属屋面 B.混凝土屋面瓦 C.聚氯乙烯瓦 D.铝合金防水卷材 【答案】D 【解析】铝合金防水卷材是一种以铅、锡等金属合金为主体材料的防水卷材。它防水性好，耐腐蚀并有良好的延展性、可焊性、性能稳定，抗X射线、抗老化能力。P157 24.高速公路的防潮保温一般选用( )。 A.膨胀蛭石 B.玻化微珠 C.聚苯乙烯板 D.矿渣棉 【答案】C 【解析】聚苯乙烯板是以聚苯乙烯树脂为原料，经由特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质泡沫保温板材。聚苯乙烯板分为模塑聚苯板(EPS)和挤塑聚苯板(XPS)板两种，其中XPS板是目前建筑业界常用的隔热、防潮材料，已被广泛应用于墙体保温，平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温、低温储藏、地面、泊车平台、机场跑道、高是公路等领域的防潮保温及控制地面膨胀等方面。参见教材P160. 25.通常情况下，基坑土方开挖的明排水法主要适用于（）。 A.细砂土层 B.粉砂土层 C.粗粒土层 D.淤泥土层 【答案】C 【解析】明排水法由于设备简单和排水方便，采用较为普遍，宜用粗粒土层，也用于渗水量小的黏土层。P165 26.在渗透系数大，地下水量大的土层中，适宜采用的降水形式为（）。 A.轻型井点 B.电渗井点 C.喷射井点 D.管井井点 【答案】D 【解析】在途的渗透系数大，地下水量大的土层中，适宜采用管井井点。P169 27.为了提高铲运机铲土效率，适宜采用的铲运方法为（）。 A.上坡铲土 B.并列铲土 C.斜向铲土 D.间隔铲土 【答案】D 【解析】为了提高铲运机铲土效率，除规划合理的开行路线外，还可根据不同的施工条件，采用下坡铲土、跨铲法(间隔铲土)和助铲法。P170 28.关于土石方填筑正确的意见是( )。 A.不宜采用同类土填筑 B.从上至下填筑土层的透水性应从小到大 C.含水量大的黏土宜填筑在下层 D.硫酸盐含量小于5%的土不能使用 【答案】B 【解析】选项A错误，填方宜采用同类土填筑;选项C错误，含水量大的黏土不宜做填土用;选项D错误，硫酸盐含量大于5%的土均不能做填土。参见教材P171～172. 29.关于地基夯实加固处理成功的经验是（）。 A.沙土、杂填土和软粘土层适宜采用重锤夯实 B.地下水距地面0.8m以上的湿陷性黄土不宜采用重锤夯实 C.碎石土、砂土、粪土不宜采用强夯法 D.工业废渣、垃圾地基适宜采用强夯法 【答案】D 【解析】重锤夯实法适用于地下水距地面0.8m以上的稍微湿的黏土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土，选项AB错误;强夯法适用于加固碎石土、砂土、低饱和度粉土、粘性土、湿陷性黄土、高填土、杂填土以及“围海造地”地基、工业废渣、垃圾地基等处理。P173 30.现场采用重叠法预制钢筋混凝土桩时，上层桩的浇注应等到下层桩混凝土强度达到设计强度等级的()。 A.30% B.60% C.70% D.100% 【答案】A 【解析】现场预制桩多采用重叠法预制，重叠层数不宜超过4层，曾与曾之间应涂刷隔离剂，上层桩或邻近桩的灌注，应在下层桩或邻近桩混凝土达到设计强度等级的30%以后方可进行。参见教材P176。 31.对于大跨度的焊接球节点钢管网架的吊装，处于防火等级考虑，一般选用（）。 A.大跨度结构高空拼装法施工 B.大跨度结构整体吊装法施工 C.大跨度结构整体顶升法施工 D.大跨度结构滑移施工法 【答案】B 【解析】大跨度结构整体吊装法施工，是焊接球节点钢管网架吊装的一种常用方法。P221 32.某建筑物钢筋混凝土基础的混凝土设计强度等级为C60，使用硅酸盐水泥的强度等级为52.5，现场混凝土强度标准为5Mpa，则该基础混凝土的施工配置强度至少应为( )。 A.60.7 B.65.8 C.68.2 D.69 【答案】D 【解析】当混凝土设计强度等级大于或等于C60时，配置强度应按fcu，o≥1.15fcu，k.所以配置强度至少为1.15×60=69.参见教材P194～195 33.填筑路堤前是否需要进行基底处理不取决于（）。 A.地面横坡陡缓 B.基底土层松实 C.填方高度大小 D.填料土体性质 【答案】D 【解析】基底土是否密实，地面横坡的陡缓，填方高度的大小，都决定基底是否需要处理。P239 34.关于桥梁墩台施工的说法，正确的是（）。 A.简易活动脚手架适宜于25m以下的砌石墩台施工 B.当墩台高度超过30m时宜采用固定模板施工 C.墩台混凝土适宜采用强度等级较高的普通水泥 D.6m以下的墩台可采用悬吊脚手架施工 【答案】A 【解析】当墩台高度大于或等于30m时常用滑动模板施工;选项B错误;墩台混凝土特别是实体墩台均为大体积混凝土，水泥应优先选用矿渣硅酸盐水泥、火山灰水泥，采用普通水泥时强度等级不宜过高，选项C错误;较高的墩台可用悬吊脚手架，6m以下的一般用固定式轻型脚手架。P251 35.移动模架逐孔施工桥梁上部结构，其主要特点为（）。 A.地面支架体系复杂，技术要求高 B.上下部结构可以平行作业 C.设备投资小，施工操作简单 D.施工工期相对较长 【答案】B 【解析】移动模架逐孔施工法的主要特点：①不需设置地面支架，不影响通航和桥下交通，施工安全、可靠;②有良好的施工环境，保证施工质量，一套模架可多次周转使用，具有在预制场生产的优点;③机械化、自动化程度高，节省劳动力，降低劳动强度，上下部结构可以平行作业，缩短工期;④每一施工梁段的长度取用一孔梁长，接头位置一般可选在桥梁受力较小的部位;⑤移动模架设备投资大，施工准备和操作都较复杂;⑥移动模架逐孔施工宜在桥梁跨径小于50m的多跨长桥上使用。P25 36.大跨径桁式桥上部结构，通常采用的安装方法是( )。 A.支架安装 B.无支架安装 C.转体安装 D.悬臂安装 【答案】D 【解析】预应力混凝土连续刚构桥通常用在较大跨径的梁式桥梁上，一般采用悬臂浇筑法施工。 37.水泥土挡墙式深基坑支护方式不宜用于（）。 A.基坑侧壁安全等级宜为一级 B.施工范围内地基承载力小于150kPa C.基坑深度小于6m D.基坑周围工作面较宽 【答案】A 【解析】水泥土挡墙式深基坑支护方式适用条件：基坑侧壁安全等级宜为二、三级;水泥土墙施工范围内地基承载力不宜大于150kPa;基坑深度不宜大于6m;基坑周围具备水泥土墙的施工宽度。P264 38.适用深埋于岩体的长隧洞施工的方法是（）。 A.顶管法 B.TBM法 C.盾构法 D.明挖法 【答案】B 【解析】全断面掘进机主要优点是：适宜于打长洞，因为它对通风要求较低;开挖洞壁比较光滑;对围岩破坏较小，所以对围岩稳定有利;超挖少，衬砌混凝土回填量少。P278 39.地下工程的早强水泥砂浆锚杆用树脂药包的，正常温度下需要搅拌的时间为（）。 A.30S B.45～60S C.3Min D.5Min 【答案】A 【解析】地下工程在正常温度下，搅拌时间约为30S ，当温度在10℃以下时，搅拌时间可适当延长为45～60S 。P290 40.沉井的排水挖土下沉法适用于( )。 A.透水性较好的土层 B.涌水量较大的土层 C.排水时不至于产生流砂的土层 D.地下水较丰富的土层 【答案】C 【解析】当沉井所穿过的土层透水性较差，涌水量不大，排水时不致产生流砂现象，可采用排水挖土下沉。
2020年一级造价工程师造价管理考试真题解析：
1.从投资者角度，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部()费用。
A.建筑安装工程
B.有形资产投资
C.静态投资
D.固定资产投资
答案: D
解析: P1,工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。
2.建设工程计价是一个逐步组合的过程，正确的造价组合过程是()
A.单位工程造价、分部分项工程造价、单项工程造价
B.单位工程造价、单项工程造价、分部分项工程造价
C.分部分项工程造价、单位工程造价、单项工程造价
D.分部分项工程造价、单项工程造价、单位工程造价
答案: C
解析: P2，分部分项工程造价一单位工程造价一单项工程造价一建设项目总造价
3.全面造价管理是指有效地利用专业知识与技术，对( ) 进行筹划和控制。
A.资源、成本、盈利和风险
B.工期、质量、成本和风险
C.质量、安全、成本和盈利
D.工期成本、质量成本、安全成本和环境成本
答案: A
解析: P4，全面造价管理是指有效地利用专业知识与技术，对资源、成本、盈利和风险进行筹划和控制。
4.建设工程造价管理的关键阶段是在()阶段;
A.施工阶段
B.施工和竣工阶段;
C.招标和施工阶段
D.前期决策和设计阶段;
答案: D
解析: P6,工程造价控制的关键在于前期决策和设计阶段。
5.根据工程造价咨询管理制度,乙级造价咨询企业中取得一级造价工程师注册证书的人员应不少于( )人
A.3
B.6
C.10
D.12.
答案: A
解析: P11， 乙级造价咨询企业中取得一级造价工程师注册证书的人员应不少于3人。
6.工程造价咨询企业在工程造价成果文件中加盖的工程造价咨询企业执业印章，除了工程企业名称外还应包含的内容是( )。
A.资质等级颁证机关
B.专业类别证书编号
C.专业类别颁证机关
D.资质等级证书编号
答案: D
解析: 2019 版P14, 2020修正版P13,工程造价成果文件应当由工程造价咨询企业加盖企业名称、资质证书及证书编号的执业印章，并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖个人执业印章。
7.建设单位应当自领取施工许可证之日起( )内开工。
A.1个月
B.6个月
C.3个月
D.12个月
答案: C
解析: P23, 建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。
8.某依法必须招标的项目，招标人拟定于2020年11月1日开始发售招标文件，根据《招标投标法》，要求投标人提交投标文件的截止时间最早可设定在2020年()
A.11月11日
B.11月16日
C.11月21日
D.12月1日
答案: C
解析: P35，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于20日。
9.某工程中标合同金额为6500万元，根据招投标法实施条例、中标人提交履约保证金不能超过多少( ) 万元。
A.130
B.650
C.975
D.1300
答案: B
解析: P42,履约保证金不得超过中标合同金额的10%。6500×10%-650万元。
10.根据政府采购法，对于实行集中采购的政府采购，集中采购目录应由()公布。
A.省级以上人民政府
B.国务院相关主管部门
C.省级政府采购部门
D.县级以上人民政府
答案:A
解析: P43,集中采购的范团有省级以上人民政府公布的集中采购目录确定。
2020年一级造价工程师考试《造价管理》真题及答案解析(完整版)
工程造价两种含义 通常指工程的建造价格，一从投资者角度而言指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。二从市场交易角度而言指建设一项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场，以及承发包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建设工程总价格