装饰工程定额与预算自考真题

自考的历年真题你可以在四川自考网和自考365上面查询一下并且直接百度也是很有用的祝好运

005年福建省建设工程概预算人员考试《建筑工程造价实务》试题（开卷）试题一：是非题，共10题，每小题1分，共10分。1.《消耗量定额》规定，定额的材料消耗量包括相应的施工场内运输、场外运输及施工操作损耗。2.《消耗量定额》规定，砖墙定额项目中已包含了墙体与钢筋混凝土框架柱之间的拉结钢筋消耗量。3.《消耗量定额》规定，设计中钢筋的搭接接头采用机械连接的，钢筋机械连接可以另列项目计算。4.《消耗量定额》规定，电梯井外侧模板、洞口侧壁模板套用墙模板定额。5.《消耗量定额》规定，计算整体楼梯混凝土的工程量时，休息平台板底四周圈梁的混凝土另行计算。6.《消耗量定额》规定，建筑物墙体砌筑脚手架，砌筑高度不小于3.6m的套用单排脚手架定额。7.建筑物垂直密闭网和安全网项目属于《计价规范》规定的措施项目脚手架的内容。8.《消耗量定额》规定，外墙面抹灰定额中已包含了门窗洞口侧壁和顶面的消耗量。9.《计价规范》规定，计算楼地面整体面层的工程量时，门洞口开口部分面积并入计算。10．《计价规范》规定，计算内墙面水泥砂浆抹灰的工程量时，内墙的高度应从踢脚线顶算至天棚底面。试题二：单选题，共10题，每小题1分，共10分。1.《消耗量定额》规定，某建筑室外地面标高为-0.25m，檐口高度为17m，女儿墙高度为1.1m，请问外墙脚手架的计算高度为（ ）。A.17m B.18.2m C.17.25m D.16.75m2.《消耗量定额》规定，砖墙定额中未包含的内容是（ ）。A.腰线一般出线用工 B.窗台线一般出线用工C.门窗洞口预埋的木砖 D.门窗洞口混凝土预制块3.《消耗量定额》规定，现浇混凝土板厚超过（ ）时，另行计算模板支撑增加费。A.120mm B.150mm C.160mm D.180mm4.《消耗量定额》规定，大型机械设备进出场费用定额已包含的费用是（ ）。A.机械的回程费 B.运输途中发生的道路加固费用C.机械进场后行驶的场地加固费 D.不带配重的自升式塔式起重机的固定式基础5.《消耗量定额》中“主墙”是指结构厚度（ ）的各类墙体。A.≤100mm B. ≤120mm C.<100mm D.>120mm6.《消耗量定额》规定，某钢筋混凝土基础，宽2.5m、长7m、厚800mm，请问该基础混凝土套用（ ）定额。A.独立基础 B.满堂基础 C.带形基础 D.带形桩承台7.《消耗量定额》规定，整体楼梯定额中未包含的内容是（ ）。A.梯口梁 B.休息平台板 C. 休息平台栏板 D.楼梯梯段8.《消耗量定额》规定，楼梯梯段侧面抹灰应套用的定额是（ ）。A.楼地面零星项目抹灰 B.整体楼梯抹灰C.墙面抹灰 D.墙面零星项目抹灰9.下列选项中在《消耗量定额》的计量单位与在《计价规范》的计量单位不一致的是（ ）。A.混凝土柱 B.砖墙 C. 栏杆扶手 D.门窗10.根据《消耗量定额》，计算内墙面抹灰项目的工程量时不扣除（ ）所占面积。A.门洞 B.墙裙 C. 间壁墙 D.窗洞预算员考试强化练习题一、判断题 1、 降水工程和打桩工程综合了工程水电费（ ）2、基础与墙体的划分界限为室外地坪。（ ）3、室外楼梯的建筑面积按其水平投影的1/2计算。（ ）4、建筑工程脚手架子目，综合了工程结构施工期及外装修脚手架的搭拆及租赁费用。（ ）5、定额中的砂浆和混凝土强度等级，设计与定额不同时，可以换算。（ ）6、建筑工程的成品保护墙加费包括在定额的相应项目中，不能另行计算。（ ）7、建筑物的檐高以标高为计算起点，平屋顶带女儿墙时，檐高终点算至女儿墙压顶上皮。（ ）8、室外设计地坪与自然地坪标高差为0，不计算平整场地。（ ）9、构造柱与砖墙嵌入部分的体积并入柱身体积内计算。（ ）10、层高低于2.2米的设备层不计算建筑面积。（ ）11、2002年4月1日起，取消建筑行业劳保统筹基金的计取。（ ）12、预算定额中“企业管理费”、“现场管理费”项目中的内容不允许作补充。（ ）13、穿过建筑物的通道，不计算建筑面积。（ ）14、现场预制砼构件综合了制作，安装及座浆费用，执行中不得另行计算。（ ）15、分包工程管理费中包括了分包单位的现场经费和临时设施费。（ ）16、凡在本市的工程设计单位编制设计概算，仍然执行96概算定额，不执行预算定额。（ ） 17、阶梯式建筑物的檐高按平均高度计算。（ ）18、坡屋面的防水层按水平投影面积计算工程量。（ ）19、发包方采购供应的材料、设备并运至承包方指定地点，承包方按实际发生的材料预算价格的99％退还发包方材料、设备款。（ ）20、檐高超过25米的建筑物要计取超高费。（ ）21、水泥砂浆、砼楼地面，定额中包括了一次抹光的费用。（ ）22、电梯井、提物井、垃圾道均按建筑物自然层计算建筑面积。（ ）23、室外楼梯按其水平投影面积的一半计算建筑面积。（ ）24、建筑工程的成品保护增加费按实际发生的费用另列项目计算。（ ）25、整体裱糊锦缎子目包括了防潮底漆。（ ）26、别墅执行公共建筑相应取费标准。（ ）27、踢脚均按周长以延长米计算。（ ）28、天棚吊顶综合了层高3.6米以内的脚手架。（ ）29、税金是指计入建设工程的营业税、城市建设围护税、教育费附加。（ ）30、吊顶内同时设有与吊顶材料相同的窗帘盒，其窗帘盒不另行计算。（ ）31、井字梁天棚抹灰按图示展开面积计算。（ ）32、北京市建设工程定额体系由估算指标、概算定额、施工预算定额和工期定额四部分组成。（ ）33、阶梯式建筑物按高层的建筑物计算檐高。 （ ）34、卷帘门窗的工程量按图示尺寸以平方米计算。（ ）35、门窗洞口正面采用成品贴脸时，执行装饰线条子目。（ ）36、屋面隔汽层执行防水层相应子目。（ ）37、建筑工程预算定额中的工程水电费包括建筑、装饰工程施工现场所消耗的全部水电费。（ ）38、圆孔板楼头灌缝综合了空心板堵孔的工料及孔内的砼，使用时不得另行计算。（ ）39、屋面防水层定额子目中已综合了抹水泥砂浆找平层。（）40、单独地下工程的大型垂直运输机械使用费按檐高25米以下相应项目执行。（ ）41、钢筋砼预制构件，从构件堆放场地运至施工现场的运输费综合在材料预算价格中。（ ）42、2001年《北京市建设工程预算定额》自2002年4月1日起执行。（ ）43.、a 工程设计单位编制设计概算，仍然执行1996年《北京市建设工程概算定额以及有关的配套规定》，不执行2001年《北京市建设工程预算定额》。（ ）b．工程设计单位编制设计概算，可以执行1996年《北京市建设工程概算定额以及有关的配套规定》，也可以执行2001年《北京市建设工程预算定额》。（ ）44、在编制工程结算时，构成工程实体的实体性消耗量以施工方案为依据。（ ）45、.对2001年预算定额缺项的，在工程计价时，可先按暂估价执行，工程实施后应及时做补充，对于应做补充而未做者，发包方不予结算。（ ）46、无柱的走廊，檐廊，雨罩挑出墙外宽度在1.5m以上时，其顶盖投影面积的一半计算建筑面积。（ ）47、建筑物层高≤2.2m时，均不计算建筑面积。（ ）48、某五层砖混结构办公楼拟将各层会议室进行更新改造，应执行2001年预算定额。（ ）49、现场管理费包括临时设施费和现场经费，不属于建设工程直接费。（ ）50、2001年《预算定额》的其它人工费包括材料二次搬运和冬雨季施工期间所增加的人工费。（ ）51、别墅执行公共建筑工程的取费标准（ ）52、建筑工程的一般成品保护费用已包括在定额相应子目中，不得另行计算。（ ）53、本定额的工效是按建筑物檐高25m以下编制的，超过25m时，另执行高层建筑超高费。（ ） 54、房心回填土按首层建筑面积乘以1.4以平方米计算。（ ）55、打钎拍底的工程量按首层建筑面积以平方米计算。（ ）56、砖柱的桩基，柱身均按图示m3计算，应分别执行子目。（ ）57、现浇砼计算工程量时，应扣减钢筋所占的体积，按每吨钢筋扣减0.1 m3砼体积。（ ）58、现浇雨罩与板或圈梁连接时，以外墙或圈梁的外边线为界线，按图示m3计算工程量。（ ）59、楼梯的踢脚按水平投影长度以米计算。（ ）60、天棚保温吸音层定额是按50mm厚编制的，若与设计不同时可以进行材料换算，但人工不作调整。（ ）61、内窗抹灰按窗框外围平方米计算。（ ）62、屋面隔汽层执行防水层相应定额子目。（ ）63、建筑工程预算定额中的工程水电费包括建筑、装饰工程施工现场所消耗的全部水、电费。（ ）64、圆孔板接头灌缝综合了空心板堵孔的工料及灌入孔内混凝土，使用时不得另行计算。（ ）65、屋面防水层定额子目中已综合了抹水泥砂浆找平层（ ）66、单独地下工程的大型垂直运输机械使用费按檐高25m以下相应项目执行。（ ）67、分包方在施工现场需使用总承包方提供的水电、道路、脚手架、垂直运输机械等；按有偿服务的原则。总包向分包收取总包服务费。其标准可按分包总造价（不含设备费）的2％，由总分包双方协商议定。（ ）68、2002年4月1日起，凡在北京市行政区域内新开的建筑、安装、市政工程、均按预算定额编制招标标底、投标报价、工程预算、工程结算。（ ）69、钢筋混凝土预制构件，从构件堆放场地运至施工现场的运输费综合在材料预算价格中。（ ）70、建筑工程定额是指在正常施工条件下，完成单位合格产品所必须消耗的劳动力，材料和机械台班的数量标准。（ ）71、北京市2001年预算定额人工工日不分列工种和技术等级，一律以综合工日表示，内容包括基本用工，超运距用工和人工幅度差。（ ）72、北京市2001年预算定机械台班消耗量是按正常合理的机械配备综合取定的。（ ）73、北京2001年预算定额的材料消耗量包括主要材料、辅助材料和零星材料等，并计入了相应的损耗，其内容包括运输损耗、操作损耗和堆放损耗。（ ）74、北京市2001预算定额中的模板，脚手架和机械是按租赁制编制的。（ ）75、北京市2001年预算定额的工作内容除各章节已说明的主要工序外，还包括施工准备，配合质量检验，工种间交叉配合等次要工序。（ ）76、北京市2001预算定额中，其它人工费包括材料二次搬运和冬雨季施工期间所增加的人工费。（ ）77、建筑工程与装饰工程的一般成品保护费用已综合在相应的定额子目中，不得另行计算。（ ）78、北京市2001年预算定额的工效是按檐高20m以下为准编制的超过20m的高层建筑均另按规定计算高层建筑超高费。（ ）79、建筑工程定额分册中的混凝土、砂浆强度等级是按常用标准列出的，若设计要求与定额不同时允许换算。（ ）80、2001年装饰工程预算定额中已综合了层高3.6米以下的简易脚手架，层高超过3.6米时执行脚手架定额。（ ）81、机械台班费中的折旧费是指机械在规定的使用期限内陆续收回其原值的费用。（ ）二、单项选择题1、某高层建筑物，有突出屋顶的水箱间，其高度为8.6米，该工程应增加檐高是( )。A 8.6m B 0 C 1.6m D 0.6m2、.文明施工及环境保护费包括在（ ）。A 企业管理费中 B 临时设施费中 C 现场经费中 D 定额子目中3、挖土深度超过放坡起点（ ）m，另计算放坡土方增量。A 0.5 B 1 C. 1.5 D 24、.材料的二次搬运所增加的人工费，包括在（ ）中。A 其他人工费 B 工资单价 C 现场管理费 D 企业管理费5、柱帽按图示尺寸以m3以计算，并入（ ）工程量内。A .板中 B 柱中 C 单独计算 6、电梯井、提物井的建筑面积按（ ）计算。A 一层 B 自然层 C 不计算 7、允许补充预算定额的项目有（ ）A 现场管理费 B 不完全价格的项目 C 01预算定额中缺项的项目 D 工程水电费中的项目8、防水子目中的找平层与保护层，应（ ）。A分别计算 B定额中已综合了，不另行计算 C 找平层单算，保护层已综合了 D找平层已综合了，保护层单算。9、楼梯装饰定额中，包括了踏步，休息平台和（ ）A 底面抹灰 B 楼梯踢脚 C 防滑条10、2001预算定额，经市建委颁发，于（ ）起正式正式执行。A 2002.1.1 B 2002.4.1 C 2001.1.1 D2001.4.111、某18层建筑物突出屋面的水箱间高度为6.8米，自然层高3米，室外地坪0.6米，其檐高为（ ）米。A 61.4 B 55.4 C 60.8 D54.612、下列不属于指导费的费用是（ ）A 现场管理费 B 企业管理费 C 税金 D利润13、在一个单位工程中，如果使用功能不同时，其取费标准按（ ）计算。A 按主要使用功能的取费标准 B 按建筑面积比重大的计算 C 按费率高的计算 D按费率低的计算14、无柱的走廊、檐高挑宽在（ ）以上时，按其顶盖投影面积的一半计算建筑面积。A 1m B 1.5m C 2m15、沟槽底宽在（ ）以内，且沟槽长大于槽宽三倍以上时，执行沟槽子目。A 1.5m B 2m C 3m D 3.5m16、.预制板间缝宽小于（ ），执行接头灌缝子目。A 40mm B 50mm C 60mm17、木门窗子目综合了制作、安装和（ ）。A 油漆 B 玻璃 C 普通小五金 D 塞口18、单项工程檐高不同时，应以（ ）确定取费标准的依据。A 最高檐高 B 最低檐高 C 平均檐高19、.建筑物楼梯井间距大于（ ）米时，楼梯的工程量计算时应扣除楼梯井所占面积。 A 0.2 B 0.3 C 0.4 D 0.520、天棚吊顶标高不同时，增加的立面饰面部分( ).A 不再计算 B 单独计算 C 按图示尺寸以平方米计算并入吊顶天棚工程量内21、平台宽度大于2.5米时，平台执行（ ）子目。A 平台 B 台阶 C 楼地面22、暖气罩台面和窗台一体时，执行（ ）子目。 A 窗台板 B 暖气罩 C 暖气罩台面23、.装饰垂直运输及高层建筑超高费，按（ ）计算。A 建筑面积 B 定额直接费 C 定额直接费中的人工费 D 定额直接费中的人工工日之和24、木门窗综合了，制作、安装及（ ） 。A 塞口 B 油漆 C 玻璃 D普通五金25、.某房间外墙中心线长3.3米，宽5.1米，墙体为365墙，其天棚抹灰的工程量为（ ）A 16.83 m2 B 13.94 m2 C 19.98 m226、雨罩立板高度超过（ ）mm，执行外墙装修子目。A 300 B 400 C 500 27、无柱的走廊，檐廊的建筑面积按（ ）计算。A 不计算 B 水平投影面积的1/2 C 水平投影面积 D 工程水电费中的项目28、内墙装饰遇有吊顶时，其底层工程量计算高度为（ ）。A 层高 B 吊顶下表面标高 C 吊顶下表面标高+20cm29、施工企业在施工现场搭设临时设施的支出应列入（ ）A 现场管理费 B 现场经费 C 其他直接费 D 企业管理费30、楼梯的栏杆（栏板）扶手工程量按（ ）A 实际长度计算 B 投影面积计算 C 扶手的中心线水平投影长度以延长米计算31、预制板间缝宽（ ）时执行板的相应定额子目。 A 小于40mm B 150mm C 300mm D 大于300mm32、室外砼路宽在（ ）以内时，执行建筑工程相应定额子目。A 14m B 16m C 18m 33、预制砼构件体积小于（ ）时，执行小型构件相应定额子目。A 0.1 m3 B 0.15m3 C 0.25m3 D 0.3m3

二00七年江苏省建设工程造价员资格考试工程造价基础理论试卷（注意：请在答题卡上答题）一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于 ( D )。A. 分部分项工程 B. 单项工程 C. 分项工程 D. 单位工程2. 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（ C ）特点。A. 个别性 B. 差异性 C. 层次性 D. 动态性3. 对工程量清单概念表述不正确的是（ B ）。A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价C. 工程量清单由招标人提供D. 工程量清单是招标文件的组成部分4. 我国工程造价管理体制改革的最终目标是（ D ）。A. 加强政府对工程造价的管理 B. 企业自主报价，国家定额只作参考 C. 实行工程量清单计价 D. 建立以市场形成价格为主的价格机制5. 下列哪项费用属于静态投资（ A ）。A. 建筑安装工程费用 B. 价差预备费 C. 投资方向调节税 D. 建设期贷款利息6. 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（ D ）。 A 75%～95% B. 35%～75% C. 15%～50% D. 5%～35%7. ( D )是控制工程造价最有效的手段。A. 采用先进技术 B. 招标竞价 C. 实施工程造价全过程控制 D. 技术与经济相结合8. 工程造价咨询业的首要功能（ A ）。A. 服务功能 B. 引导功能 C. 联系功能 D. 审核功能9. 《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（ B ）。A. 20学时 B. 30学时 C. 40学时 D. 60学时10. 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。A. 5％ B. 10％ C. 15％ D. 20％11. 根据我省清单计价法的规定，（ B ）不属于措施项目费的内容。A. 环境保护费 B. 低值易耗品摊销费C. 临时设施费 D. 脚手架费12. 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（ D ）的现场管理人员的人工数确定。A. 2% B. 3% C. 5% D. 10%13. 我国进口设备采用最多的一种货价是（ A ）。A. 装运港船上交货价（FOB） B. 目的港船上交货价（FOS） C. 离岸价加运费（C&F） D. 到岸价（CIF）14. 某瓦工班组15人，砌1.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（ D ）。A. 112.5m3 B. 90m3/工日 C. 80m3/工日 D. 72m315. 地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1.5％，则100㎡地面地砖消耗量为（ B ）。A. 2475块 B. 2513块 C. 2500块 D. 2462.5块16. 工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ C ）费用中考虑。A. 分部分项工程费 B. 零星工程项目费 C. 预留金 D.措施项目费17. 工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（ C ）。A. 项目编码统一 B. 项目名称统一 C. 计价依据统一 D. 工程量清单计算规则统一18. 采用工程量清单计价，规费计取的基数是（ D ）。A. 分部分项工程费 B. 人工费C. 人工费＋机械费 D. 分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费19. 分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（ D ）工程项目。A. 装饰装修工程 B. 建筑工程 C. 安装工程 D. 市政工程20. 对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（ D ）。A.标准预算审查法 B.对比审查法 C.筛选审查法 D.全面审查法21. 可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 ( C )小时可调整合同价款。A．6 B．12 C．8 D．1022. 不平衡报价法又称（ B ）。A. 先盈后亏法 B. 前重后轻法 C. 突然降价法 D. 增加建议法23. 对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（ C ）合同。A. 固定总价 B. 固定单价 C.调值总价 D. 成本加酬金24. 竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（ B ）天内进行核对审查并提出审查意见。A. 20 B. 30 C. 45 D. 6025. 包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（ ），不高于合同全额的（ C ）。A. 10％，20％ B. 20％，30％ C. 10％，30％ D. 15％，25％26. 某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为25％，当累计结算工程款为（ C ）时，开始扣回备料款。A. 180万元 B. 600万元 C. 700万元 D. 720万元27. 合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（ D ）。A. 按审价部门提出的价格调整 B. 按发包人指定的价格调整C. 按设计部门提出的价格调整D. 由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整28. 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（ C ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。A. 7 B. 14 C. 15 D . 1029. 实行工程量清单计价，（ B ）。A. 业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险B. 业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险C. 业主承担工程量变动和工程价格波动的风险D. 承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险30. 中标通知书发出后（ B ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。A. 15天 B. 30天 C. 45天 D. 三个月31. 《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（ C ）。A. 中标人报价最低 B. 经评审的合理低价C. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。D. 经评审的合理低价且不低于成本 32. 对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ D ）撤销该合同。A. 建设行政主管部门 B. 工商行政管理部门C. 合同管理部门 D. 人民法院33. 施工合同文件正确的解释顺序是（ C ）。A. 施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书B. 施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单C. 施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单D. 施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款34. 施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（ B ）承担所有差价。A. 承包人 B. 发包人 C. 承包人与发包人共同 D. 承包人与发包人协商35. 当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（ D ）。A. 以工程量清单中的工程量为准B. 以施工图中的工程量为准C. 以上面A、B两者的平均值为准D. 在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整36. 财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（ D ）。A. 不低于工程价款30％，不高于工程价款60％B. 不低于工程价款40％，不高于工程价款70％C. 不低于工程价款40％，不高于工程价款80％D. 不低于工程价款60％，不高于工程价款90％37. 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（ A ）。 A. 违约方当事人客观上存在违约行为 B. 违约方当事人主观上有过错 C. 守约方当事人客观上存在损失 D. 由合同当事人在法定范围内自行约定38. 以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（ B ）。A. 作为独立费列入主体工程工程量清单中B. 建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同C. 作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中D. 建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同39. 建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（ C ）预付安全防护、文明施工措施费。A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%40. 我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（ D ）。A. 一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日B. 一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日C. 一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日D. 一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日二. 多项选择题 （共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0.5分）1. 建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ ACE ）。A. 迁建项目 B. 自筹资金 C .新建项目 D. 中外合资 E. 改建项目2. 工程造价的特殊职能表现在（ ABCE ）。A. 预测职能 B. 控制职能 C. 评价职能 D. 监督职能 E .调控职能3. 清单计价法的分部分项工程费包括（ ABC ）。A. 人工费 B. 材料费 C. 机械费 D. 措施项目费 E. 规费4. 材料采购保管费包括（ ACDE ）。A. 采购费 B 场外运输费 C. 工地保管费 D. 仓储损耗 E. 仓储费5. 清单计价法的施工机械费构成包括（ ABCD ）。A. 折旧费 B. 大修理费 C. 人工费 D. 燃料动力费 E. 管理费6. 承包人具有（ ABC ）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。A．将承包的建设工程非法转包的B．将承包的建设工程违法分包的C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的D．超越资质等级承包的E. 工期延误的7. 工程建设定额具有（ BCE ）的特征。A. 计划性 B. 科学性 C. 系统性 D. 强制性 E. 时效性8. 施工定额的作用表现在（ ACDE ）。A. 是企业计划管理的依据 B. 是企业提高劳动生产率的手段 C. 是企业计算工人劳动报酬的依据 D. 是编制施工预算、加强企业成本管理的基础E. 是企业组织和指挥施工生产的有效工具9. 在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（ AD ）组成的。A. 基本用工 B. 人工幅度差 C. 辅助用工 D. 其他用工 E. 超运距运费用工10. 工程量清单计价方法的作用是（ ABCE ）。A. 有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标B. 有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来C. 有利于业主获得最合理的工程造价 D. 有利于国家对建设工程造价的宏观调控E. 有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势11. 《工程量清单计价规范》的特点是（ ACDE ）。A. 强制性 B. 市场性 C. 实用性 D. 竞争性 E. 通用性12. 我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（ ABDE ）。A. 企业内部核算、制定企业定额的参考依据B. 指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算C. 国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据D. 编制建筑工程概算定额的依据E. 建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据13. 设计概算的主要作用可归纳为：（ ABCD ）。 A. 是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据 B. 是控制施工图设计和施工图预算的依据 C. 是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据 D. 是考核建设项目投资效果的依据 E. 是建设项目签订贷款合同的依据14. 按计价方式划分合同形式,一般分为:（ ABE ）。A. 总价合同 B. 成本加酬金合同 C.风险包干合同D. 固定费率合同 E. 单价合同15. 法律责任的类别包括（ ACDE ）。A. 行政法律责任 B. 连带法律责任 C. 刑事法律责任D. 民事法律责任 E. 经济法律责任16. 合同法的基本原则是（ ACDE ）。A. 平等、自愿原则 B. 权利与义务相统一的原则C. 遵守法律、维护社会公共利益的原则 D. 公平、诚实信用原则E. 依法成立的合同对当事人具有约束力的原则17. 《担保法》规定的担保方式有（ BCDE ）。A. 保函 B. 抵押 C. 保证 D. 留置 E. 定金18. 财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（ ABCDE ）。A. 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款B. 工程造价管理机构的价格调整 C. 经批准的设计变更D. 发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加E. 双方约定的其他因素19. 我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（ ABCD ）。A. 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的B. 施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的C. 重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的D. 总投资在2000万元人民币以上的E. 政府投资、融资金额在50万元以上的20. 我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ ACDE ）。A. 现场安全文明施工措施 B. 环境保护费C. 工程定额测定费 D. 劳动保险费 E. 税金三. 判断题 （共20题，每题1分，共20分）1. 建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。（是）2. 初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（是）3. 我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。（否）4. 建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。（是）5. 时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额＝1。（是）6. 当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（是）7. 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。（是）8. 建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。（否）9. 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（是）10. 清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（是）11. 作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（否）12. 分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。（是）13. 列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。（否）14. 计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。（否）15. 劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（是）16. 《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。（是）17. 江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。（否）18. 开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。（否）19. 政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（是）20. 我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。（否）