重庆二建怎么担任监理工程师

长期从事建设领域的教学、科研、设计、建设项目实践工作。
2-3在重庆魁星建设监理股份有限公司从事监理工作，任工程部经理；
1997年首批获得国家注册监理工程师；
4-3在重庆市北部城区开发建设办公室从事工作，任计划财务处处长；
3-5任重庆建筑大学学院副院长；
1999年首批获得重庆市科技咨询专家；
2022年首批获得重庆市一级总监理工程师；
5-至今任重庆大学建设与房地产学院副院长；
2022-至今，任重庆市建设监理协会副；
2022-至今任重庆康盛监理咨询有限公司经理（校办产业，甲级资质）；
2022年首批获得国家注册咨询工程师；
1986年-2022年先后主持编写几十个投资项目的可行性研究报告、评估报告、调研报告。

摘要 一名总监理工程师只宜担任一项委托监理合同的项目总监理工程师工作。当需要同时担任多项委托监理合同的项目总监理工程师工作时，须经建设单位同意，且最多不得超过三项。 中华人令 第147号 《注册监理工程师规定》已于2022年12月31日经第83次常务会议讨论通过，现予发布，自2022年4月1日起施行 咨询记录 · 回答于2022-04-19 监理总工程师在同一区域没担任三个以上的工程监理处罚依据是什么？ 您好，请问您能否补充一下问题中没有的额外信息，让问题尽量变得更加详细一些，我才能更好的为您进行解答。 总监担任三个项目以上的的监理，怎样处罚，依据是什么 一名总监理工程师只宜担任一项委托监理合同的项目总监理工程师工作。当需要同时担任多项委托监理合同的项目总监理工程师工作时，须经建设单位同意，且最多不得超过三项。 中华人令 第147号 《注册监理工程师规定》已于2022年12月31日经第83次常务会议讨论通过，现予发布，自2022年4月1日起施行 怎样处罚 依据是什么？ 依据注册监理工程师规定 具体看情况

政界 燕平 重庆市委、宣传部部长 杨庆育重庆市会副主任杨国中国家副局长、党组成员杨晓云重庆市万盛经济技术开发区工作委员会书记，兼任市委副段成刚 重庆两江新区党工委委员、管委会副主任 刘有恒原重庆市地税局党组书记、局长高进进原重庆市教工委主任，市体育局局长况由志原重庆市局长蒋牧宸重庆长寿区委、副区长王志重庆市大足区副区长胡立 重庆市梁平县副县长 陈若愚 重庆市文联副 王世平 重庆市就业服务局副局长 陈思聪 原重庆市国有资产委员会副主任（正厅级） 秦瑶 重庆市副局长 李雷霆 重庆市科学技术研究院纪委书记 韩瑞碧大区委、区委部部长徐晓勇大区委、区委办公室主任李艾东 重庆市北碚区妇联副，现任重庆科技企业副总经理 周韬 重庆市九龙坡区环保局局长，党组书记 董杉 重庆市巴南区地方税务局稽查局局长 赵文先 国家检查司司长 罗光照 南宁东盟经济开发区工作委员会书记助理，组织部部长;南宁—东盟经济开发区人力资源和社会保障局局长 任竞 重庆图书馆党委书记、馆长 李四川 重庆市江北区寸滩街道办事处主任、党工委副书记，重庆港城工业园区党工委书记、管委办主任 童凤立 重庆渝北区副局长 曹学彬 原重庆市、机械工业局党组书记 张问伦 重庆市渝北区城乡建委主任 伍强 重庆市南岸区环保局副局长 黄杰重庆保税港区开发有限公司董事、总经理、党委副书记（原重庆寿区常务副区长） 黄加明 原庆市质量技术局纪检组长、党组成员，重庆市质量技术局巡视员 曹华祥重庆市大足区委副巡视员、双桥经开区重大项目联络组组长李萍重庆巴南区接龙镇书记工商界 覃明惠 全国五一劳动奖章、全国三八红旗手，原北京人民机器厂总工程师，生产副厂长、技术副厂长 邝正平 原重庆商社集团董事长，党委书记 郭韶华 创维集团（中国区域）营销总部广告经理 李宁 中粮地产股份有限公司市场营销部副总监 曹江 中国食品集团公司工作，历任财务部副经理、审计部经理、资产部经理。同时，担任中食（武汉）冷藏物流有限公司总经理、中食（周口）冷藏物流有限公司总经理、中食集团北京杨镇分公司总经理 兰本立 中版联印刷物资有限公司总经理、党支部书记 蒋敬旗 重庆军工产业集团有限公司董事长 喻亮星 奥维云网（C）董事长 杨军 美的（广州）制冷产品有限公司董事总经理，并同时兼任广州美的暖通设备有限公司董事长、江门市美的制冷产品有限公司董事长和总经理、江门市美的暖通设备有限公司董事长 童锐 贵阳交通发展投资集团战略总顾问、贵州省国家枢纽工程总经济顾问，深圳天元商业有限公司总经理 钟志锋 创维集团广东分公司总经理 王晓庆 北京视得清电子技术有限责任公司董事长 谢瑜华 泰康人寿保险股份有限公司重庆分公司总经理 周勃 重庆港鑫建设集团董事长，英国皇家特许建造师MCIOB，中国建筑装饰协会常务理事和施工委员会委员；中国建筑学会室内设计分会理事；重庆市建筑装饰协会副会长、常务理事 朱炳清重庆瑞恩医院有限公司董事长严琦陶然居董事长陈洪静 招商银行重庆分行副行长 周宏波 重庆三峡银行发展研究部总经理 廖军祥 上海联合融资担保有限公司总经理 林朝阳 重庆耐德工业股份有限公司董事长，曾担任重庆市第三届委员 谭远胜 原重庆农村商业银行股份有限公司行长、执行董事，高级经济师，重庆市第三届委员 丁渝珩 重庆大家广告公司总经理 肖欣 太平洋保险公司重庆分公司副总经理 王敬春 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司、重庆渝慧生物化学制品有限公司、重庆新途进出口贸易有限公司董事长 刘震 山西坤杰房地产开发有限公司总经理 彭明勇 重庆市农业生产资料（集团）有限公司副董事长 亓彪 重庆微创软件的常务副总经理 叶定法 重庆千叶眼镜连锁有限公司董事、副总经理 许国斌 上海肯奈迪工贸有限公司董事长 阳小美 米兰映象工艺品有限公司总经理 张修辉 重庆奥思建筑装饰设计工程有限公司的董事长 李全国 重庆国奥汽车配件公司董事长兼总经理 孙灿林重庆徽商融资担保有限公司董事长教育与科技界 刘宗辅 教科文卫组织专家，国家科技进步一等奖获得者，高级工程师 陈平华人医药生物科技协会会长黄兴力全国劳动模范，重庆铁路中学校长宋伦核工业部劳动模范，参与了我国第一颗和第一颗的研制生产工作，获、劳动人事部、中国科协授予的“少数地区先进科技工作者”王芷龙 重庆医科大学生物医学工程系医学电子与机械教研室主任、医学超声工程研究所总工程师，重庆海扶HIFU技术有限公司副总经理及总工程师 周凯 清华大学精仪系教授、博士生导师、工学博士 李佩 西南政法大学全球新闻与传播学院院长、世界与中国议程研究院常务副院长、重庆市“五个一”批专家。 傅正义 重庆工商大学文学与新闻学院副院长，重庆市三国文化研究会副会长、重庆市古代文学学会常务理事 刘庆 中国科学院成都生物研究所所长助理、生态研究中心主任，研究员、博士生导师，国家特殊津贴专家，全国优秀科技工作者，四川省学术与技术带头人，中国科学院山地生态恢复与生物资源利用重点实验室暨生态恢复与生物多样性保育四川省重点实验室主任 姚建龙 华东政法大学教授、《青少年犯罪问题》杂志主编，上海市青联委员 李奇 重庆广播电视大学副校长、重庆工商职业学院副院长贾小波重庆青年职业技术学院副院长 屈明 全国体育骨干教师，重庆市高中教师资格委员会委员，重庆市基础教育质量监测专家组成员，重庆市课程改革专家组成员，《学校体育工作条例》修订组专家组成员 杨永财 全国教育科研工作先进个人，重庆市九龙坡区谢家湾小学党总支书记兼常务副校长 鲁氢 重庆市化学化工学会化学教育专业委员会、重庆市化学化工学会中学生竞赛委员会 詹卉 中国农业科学院农业经济与发展研究所助理研究员，财政科学研究所博士后，内华达大学访问学者 肖崇昆中国第一代自行设计的YT24、YT28、7655型凿岩机的设计主持者和主要完成人其它孙毅 重庆电视台大型节目中心担任体育节目主持、解说评论员，1985年曾获全国电台节目评比一等奖 黄珂 现代“孟尝君”式的资深美食家、社会活动家，《中国医药报》的创始人 王凌翔 吉尼斯世界纪录保持者（单手拍篮球）

谢福荣 1940年10月生，四川宣汉人。道桥高级工程师。毕业于重庆交通大学。现任重庆市渝通公路工程总公司总工程师。从事国防空防工程、工民建筑、公路桥梁的工程技术、工程施工和工程工作40多年，直接参加了空军国防工程和四川公路、桥梁、航道工程建设、养护以及重庆市高速公路工程建设。在空军20多年间先后参加了汉中、延安、天水、银川、格尔木、哈密等20多项大型机场、洞库、阵地、工厂、仓库及地下工程建设的勘测定点、设计、工程实施和技术业务工作。各项工程均完成，质量优良，部队使用效果良好。在四川达县地区交通局工作7年间，一直担任该局副局长、地区以工代赈公路航道建设办公室主任、地区公路质监站站长等职，主管全地区公路、桥梁、航道工程建设、养护和技术业务工作。直接主持地区粮棉布和工业品以工代赈修建公路、桥梁、航道工程以及重点扶贫交通工程修建工作，具体负责并参加了全地区公路桥梁工程的勘测、设计、概预算编审、计划安排、工程修建及竣工验收。并任和省地重点扶贫工程项目巴中巴河大桥、平昌通河大桥、通江平前公路工程项目负责人。在全川率先开创了公路建设、养护、三结合及“标准美化公路”的先例，全地区国省道总计完成加宽改造和加宽配套1000多公里，工程施工质量良好。工程全部合格，多项达到优良，重点扶贫工程经省验收均评为“优良工程”，以工代赈工程社会及经济效益卓著，多次受到省和领导实地考察后对大巴山交通建设成绩的高度赞扬与奖励。其间，参加中国路桥公司南也门北汉公路修建近两年，为援建工程作出贡献。在重庆10多年间，直接参加了成渝、渝长、渝黔高速公路的修建，在成渝高速公路新建中担任M合同段项目经理兼总工程师，该段竣工国家验收评定为优良工程，工程质量名列成渝路重庆段前茅，成绩和效益突出，多次受到省、市、中交部领导的表扬及社会各界好评。其间，19年担任江苏宁通高速公路南通段沥青路面施工总工程师，成功主持应用德国A技术在国内首先大面积长路段大批量铺筑油面上面层施工，广泛受到社会各界好评。为国内高速公路沥青砼路面使用“A”新技术取得最先行的直接经验。近期先后担任重庆市大件路九龙园区段工程施工总工程师，云南省大保高速公路14合冈段及路面第六合冈段驻地高级监理工程师，重庆市北部新区金山大道西延段工程施工总工程师等职，参建工程施工质量全部优良，金山大道的岚峰、花沟村隧道工程均获评为“重庆市2022年度三峡杯优质结拼工程奖”。
麻烦采纳，谢谢!

原告某冶金公司；
　　被告重庆某房地产公司。
　　
　　原告某冶金公司诉称：原告为被告开发的新城一期A栋工程总承包人，双方在合同履行中，被告未按约定拨付工程进度款。在施工过程中，因被告的原因导致停工2个月，给原告造成了损失。工程施工完毕后，被告一直未予结算，也未支付尚欠工程款。请求判令被告支付尚欠工程款48元，退还工程保证金600000元，逾期付款违约金398578元，赔偿停工损失57元，确认原告对新城一期A栋工程享有建设工程价款优先受偿权。
　　
　　被告重庆某房地产公司辩称：尚欠原告工程款属实，我方应予支付。按合同约定，发包人不按约定支付工程进度款，导致施工无法进行的才由发包人承担违约责任，我方虽逾期付款但未导致施工无法正常进行，故不应承担违约责任。停工总天数应为59天，现原告提供的索赔费用无监理工程师签字确认，其损失数额无法计算。原告延期交房，也应按合同约定承担违约责任。
　　
　　原告某冶金公司针对自己的主张举示了以下证据：
　　
　　①　营业执照：证明原告身份及营业范围。
　　
　　②　《建设工程施工合同》：证明双方的合同关系及约定内容。
　　
　　③　履约保证金收据三份：证明交纳了保证金600000元。
　　
　　④　《重庆市建设工程质量报告》：证明工程质量合格。
　　
　　⑤　工程进度审批表、工程进度款付款收据：证明被告延期支付工程进度款及应承担的违约金数额。
　　
　　⑥　停工报告、复工、索赔意向书、判决书、水电费。
　　
　　发票：证明被告其停工及停工造成的经济损失。
　　
　　被告重庆某房地产公司对上述①、②、③、④组证据无异议，对⑤、⑥组证据的真实性无异议，但认为延期付款未造成停工，不应计算违约金。停工损失未经监理工程师确认，损失数额不确定。
　　
　　在审理过程中，双方经过对帐结算，共同制作了工程结算书6份，财务对帐单2份。
　　
　　上述证据经过庭审质证与，现双方当事人对这些证据的真实性无异议，本院依法予以确认。
　　
　　本院审理查明：2022年6月26日，重庆某房地产公司与某冶金公司签订了《建设工程施工合同》，约定，重庆某房地产公司将位于涪陵区的新城一期A栋的土建、装饰、安装工程，商业步行广场（含市政道路）主体工程发包给某冶金公司承建，合同总工期为357天；合同价款暂定2千万元；每月25日承包人向发包人提交已完工程量报告，发包人在5个工作日内审核确认，在确认计量结果后3天内，发包人应向承包人支付所审批进度款的80%；在工程竣工结算时保留合同总价款的4%作为工程保修金，工程竣工满一年返还保修金的50%，满两年再返还保修金的30%，保修期（双方签订的保修单约定防水、防漏等工程保修期为5年）满即返还余下的保修金；发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未能达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任，应承担的违约责任，按实际延误时间，赔偿应付工程款每日万分之二点一的罚息；因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；合同签订后10日内承包人按土建工程预算工程造价的3%向发包人交纳合同履约保证金，待工程竣工结算时返还等内容。合同签订后，某冶金公司交纳了合同保证金600000元，并按约定开始施工。在施工过程中，重庆某房地产公司对部分工程进度款未按约定期限支付。2022年7月17日，因可能出现部分市民滋事，某冶金公司接重庆某房地产公司停止施工，同年9月15日，又接重庆某房地产公司恢复施工，由此给某冶金公司造成了停工损失。2022年9月28日，该工程施工完毕，同年12月30日进行了竣工验收。2022年3月20日，某冶金公司向重庆某房地产公司报送了竣工结算资料，但重庆某房地产公司一直未予结算确认，某冶金公司遂于2022年5月9日诉至本院，请求判令重庆某房地产公司支付工程款48元，退还工程保证金600000元，支付逾期付款违约金398578元，赔偿停工损失57元，确认原告对新城一期A栋工程享有建设工程价款优先受偿权。在诉讼中，根据某冶金公司的诉讼保全申请，我院裁定对重庆某房地产公司价值10000000元的财产予以查封、扣押。
　　
　　另查明，某冶金公司与重庆某房地产公司在诉讼中自行进行了结算，确认应付工程款总额为59元，重庆某房地产公司已付工程款20元。
　　
　　本院审理认为：重庆某房地产公司与某冶金公司签订的《建设工程承包合同》系双方当事人的真实意思表示，合同合法有效。现双方对应付工程款为59元，已付工程款为20元，尚欠工程款数额应为39元无异议，本院依法予以确认。重庆某房地产公司应承担支付尚欠工程款的民事责任，但合同约定应保留的工程保修金应待约定期限届满后支付。按合同约定，保留的工程保修金总额应为59元×4%=9元，其中工程保修金45元应于工程竣工满一年即2022年12月30日返还，07元应于2022年12月30日返还，余款38元应于2022年12月30日支付。按照《中华人合同法》第二百八十六条之规定，某冶金公司要求确认建设工程价款优先受偿权的理由成立，本院对该主张予以支持。某冶金公司交纳的履约保证金600000元，现工程已经竣工交付，重庆某房地产公司应予返还。
　　
　　对某冶金公司主张的逾期付款违约金问题，本院认为，重庆某房地产公司对某冶金公司举示的工程进度审批表及工程款支付单据的真实性没有提出异议，依据进度审批表结合支付单据核对，重庆某房地产公司确实存在延期付款的违约行为，对此应按合同约定的日万分之二点一计算延期付款违约金。但某冶金公司计算的违约金399349元中，计算了履约保证金600000元的违约金260元不当，因合同未约定应对履约保证金支付违约金，故该笔费用不应予计算，为此，本院确认违约金数额为372889元。重庆某房地产公司辩称延期付款并未导致工程停工，不应支付违约金的理由，不符合合同约定之意，该辩解本院不予采信。重庆某房地产公司称某冶金公司延期交房也应承担违约金的理由，应属一反诉主张，重庆某房地产公司对此未提起反诉，本院不予审理。
　　
　　在施工过程中，某冶金公司按照重庆某房地产公司的要求，从2022年7月17日停工至同年9月15日的事实，有重庆某房地产公司出具的书面为据，重庆某房地产公司对停工的事实亦不否认，本院对停工的事实予以确认。本次停工系重庆某房地产公司的原因所致，某冶金公司对停工没有过错，对由此给某冶金公司造成的停工损失，重庆某房地产公司应承担民事赔偿责任。对停工损失数额的计算问题，某冶金公司对此举示了两份生效判决及缴纳水电费的发票，依据最高人民《关于民事诉讼证据的若干规定》第九条第一款第（四）项之规定，本院对两份生效判决所确认的事实直接予以确认。重庆某房地产公司对水电费发票的真实性未提出异议，亦未提出充足的反驳理由，本院对停工期间的水电费损失亦予以确认。依据上述证据，某冶金公司的停工损失应认定为40元。
　　
　　综上所述，依照《中华人合同法》第六十条、第一百一十四条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条之规定，判决如下：
　　
　　一、由重庆某房地产公司支付某冶金公司工程款39元，该款在判决生效后5日内支付94元，在2022年12月30日支付07元， 在2022年12月30日支付38元。
　　
　　二、由重庆某房地产公司返还某冶金公司履约保证金600000元。
　　
　　三、由重庆某房地产公司支付某冶金公司延期付款违约金372889元。
　　
　　四、由重庆某房地产公司赔偿某冶金公司停工损失40元。
　　
　　五、某冶金公司对重庆某房地产公司尚欠工程款39元享有合同法第二百八十六条规定的优先受偿权。
　　
　　本案案件受理费70560元，其他诉讼费40910元，保全费101060元，共计212530元，由重庆某房地产公司负担190000元，由某冶金公司负担22530元。
　　
　　如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市高级人民。
　　二○○五年十二月十五日