自考工程监理真题及答案解析

2017公路监理工程师《合同管理》模拟真题及答案

一、单选题

1、按照法律规定，( )不能成为建筑施工合同的担保人

A.建设主管部门

B.建筑公司

C. 银行

D.贸易公司

2、经济法律关系由( )三要素组成

A.主体、客体、内容

B.当事人、经济行为、经济利益

C. 法人、经济合同、经济责任

D.经济管理、经济协作、经济责任

3、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有( )

A.预付款是定金的形式之一

B.保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人

C. 抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人

D.留置物的所有人必须是债务人

4、无效经济合同的确认权属于( )

A.法院或仲裁机关

B.法院

C. 工商局

D.建设管理部门

5、经济合同的核心是( )，它是当事人双方权利和义务的焦点

A.价款

B.违约责任

C. 标的

D.履行期限

6、招标文件中的工程量清单是( )

A.投标单位计算标价的依据

B.竣工结算的依据

C. 准确的.工程量

D.总价承包时的工程量

7、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择

A.报价

B.能力

C. 资历信誉

D.规模和经济实力

8、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自( )

A.参与竟争的投标人

B.招标单位的董事会

C. 上级行政主管部门

D.省、市政府部门提供的专家名册

9、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( )

A.由工程师对争议事项作出决定

B.双方友好协商

C. 申请仲裁

D.提起诉讼

10、根据FIDIC条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行了，可能会出现( )

A.承包商无权得到该项工作的付款

B.承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定

C. 业主给予承包商一定的补偿

D.承包商有权得到该项工作的付款

二、多选题

1、合同标的是双方当事人权利义务所指的对象，一般包括( )

A.建筑物

B.工资表

C. 劳务行为

D.建设资金

E.工程量

F.构筑物

2、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应()

A.以自己的名义签定合同

B.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志

C. 在授权范围内单独与第三方谈判合同

D.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务

E.在合同内约定委托人和第三方的权利义务

3、法人的行为能力由( )行使

A.法定代表人

B.法人代表

C. 法人领导机构

D.厂长、经理

E.董事会

4、采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为( )

A.担保财产需转移给债权人

B.担保财产不需转移给债权人

C. 担保财产在担保期内债权人仍可使用

D.担保财产在担保期内债权人无权使用

E.不履行债务时，债权人可依法处置担保财产

5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括( )

A.必须是法人组织

B.不得与行政机关有隶属关系

C. 有从事招标代理义务的场所

D.有编制招标文件的能力

E.有自己的评标专家库

6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )

A.批准招标申请

B.审核招标文件

C. 负责编制标底

D.参加开标会议

E.监督评标过程

7、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较( )等方面内容

A.监理工作目标设置的合理性

B.项目监理班子组织机构的完备性

C. 工作计划的可行性

D.承诺保证提前竣工时间的长短

E.提交的方案是否有创新性

8、进行施工招标应满足的条件包括( )

A.工程已批准立项

B.有能满足施工需要的技术资料和图纸

C. 已选择了监理单位

D.建设资金来源已落实

E.建设用地的征用工作已完成

9、开标时，投标书( )，招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标

A.未密封

B.无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴

C. 未按规定格式填写

D.内容不全、字迹辨认不清

E.同标底吻合

F.与标底相差甚远

10、按照FIDIC合同条件的规定，在( )期限内承包商都有权提出索赔

A.合同签字日到发布开工令日

B.开工令日到颁发工程移交证书日

C. 颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日

D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日

E.结清单生效日之后到提出合同争议日

【参考答案】

一、单选题(10题/10分)

1、A 2、A 3、C 4、A 5、C

6、A 7、B 8、D 9、A 10、D

二、多选题(40题/40分)

1、A C D 2、B C E 3、A C 4、A D E 5、B C D E

6、A B D E 7、A B C E 8、A B D E 9、A B C D 10、A B C D

题一：

某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖并移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位;同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。

项目监理过程中有如下事件：

事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前，不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。

事件2：设备安装施工，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，其中五名安装人员无安装资格证书，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。

事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和 费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的。

问题：

1.总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。

2.专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核哪些内容?

3.事件1中建设单位在第一次工地会议的作法有哪些不妥?写出正确的作法。

4.监理单位应如何处理事件?

5.在事件3中，总监理工程师的作法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。

参考答案

1.总监理工程师应在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师重新审查。

对于施工组织设计内容的审批上，第一个问题的处理是不正确的，因总监理工程师无权改变设计。第二个问题的处理妥当，属于施工组织设计审查应处理的问题。

2.专业监理工程师还应从以下4个方面对承包单位的试验室进行考核：

①法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明;

②试验室的管理制度;

③试验人员的资格证书;

④本工程的试验项目及其要求。

3.建设单位要求边施工边办施工许可证的做法不妥。正确的做法是建设单位应在自领取施工许可证起3个月内开工。

此外，建设单位起草会议纪要不妥，第一次工地会议纪要应由监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

4.监理单位应要求施工单位将无安装资格证书的人员清除出场，并请有资格的检测单位对已完工的部分进行检查。

5，监理工程师的做法是正确的'。施工单位的费用索赔和工程延期要求不应该被批准，因为暂停施工的原因施工单位未按技术规程要求操作，属施工单位的原因。

题二：

某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件：

事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。

事件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。

事件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》，总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前，发生了设备安装质量事故。

问题：

1.针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。

2.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事件2中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施?

3.指出事件2中总监理工程师的做法是否妥当?说明理由。

4.事件3中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么?

5.就事件3中所发生的质量事故，指出建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任，说明理由。

参考答案

1. 处理程序：

(1)总监理工程师组织专业监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求。

(2)若审查后同意总承包单位的设计变更申请，按下列程序进行：

①项目监理机构将审查意见提交给建设单位;

②项目监理机构取得设计变更文件后，结合实际情况对变更费用和工期进行评估;

③总监理工程就评估情况与建设单位和总承包单位协商;

④总监理工程师签发工程变更单。

(3)若审查后不同意总承包单位的设计变更申请，应要求施工单位按原设计图纸施工。

2.方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。

3.不妥。

理由：承包单位起重吊装专项方案没有报审，现场没有专职安全生产管理人员，依据《建设工程安全生产管理条例》，总监理工程师应下达《工程暂停令》，并及时报告建设单位。

4. 可以。

理由：紧急情况下，总监理工程师可以口头下达暂停施工指令，但在规定的时间内应书面确认。

5.四方责任及理由：

(1)建设单位没有责任。

理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的。

(2)监理单位没有责任。

理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的，且监理单位已按规定履行了职责。

(3)总承包单位承担连带责任。

理由：工程分包不能解除总承包单位的任何质量责任和义务，总承包单位没有对分包单位的施工实施有效的监督管理。

(4)分包单位应承担责任。

理由：因质量事故是由于其违章作业直接造成的。