一建考试试卷及答案

1、建设项目的环境影响评价文件经批准后，( )发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 A.建设项目的性质、规模、地点 B.建设项目采用的生产工艺 C.建设项目的分包单位 D.建设项目的委托监理机构 E.建设项目防治污染的措施 2、建造师申请人具有以下哪些情况，不予注册( )。 A.不具有完全民事行为能力 B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的 C.年龄超过65周岁的 D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的 E.聘用单位被吊销营业执照的 3、施工人员对涉及结构安全的试块、试件取样时( )。 A.应在建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测 B.应在监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测 C.应在设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测 D.应在监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测 4、无效合同欠缺合同的生效要件，其( )。 A.经当事人确认后无效 B.经人民法院或仲裁机构确认后无效 C.经当事人追认后有效 D.自始无效 5、甲、乙两公司，甲给乙5000元钱，委托其代买设备一台。在代买过程中5000元钱被小偷偷走。则5000元钱的损失应由( )负担。 A.甲 B.乙 C.甲、乙平均分担 D.乙承担大部分，甲适当分担 6、合同解除引起的法律效力是( )。 A.合同从未发生效力 B.合同效力继续存在 C.尚未履行的应继续履行 D.当事人之间的合同关系消灭 7、违约责任承担的方式中，采取补救措施主要适用于债务人履行合同义务不符合约定的情形，尤其是( )。 A.费用出现损失 B.工期延长 C.质量不符合约定 D.履行方式不符合约定 8、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是( )。 年3月5日 年3月15日 年5月15日 年2月13日 9、甲、乙两个施工单位组成施工联合体投标某图书馆工程，甲为施工总承包一级资质，乙为施工总承包二级资质，则下列说法错误的是( )。 A.该施工联合体应按施工总承包二级资质确定等级 B.如果该施工联合体中标，甲、乙应就各自承担的工程与建设单位签订合同 C.如果该施工联合体中标，甲、乙应就中标项目向建设单位承担连带责任 D.如果在合同履行过程中，乙破产，则甲应当承担原由乙承担的工程任务 10、建设施工单位在施工过程中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，法律后果是( )。 A.责令改正，处以罚款 B.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书 C.负责返工、修理 D.由施工单位和发包单位对由此造成的损失承担连带赔偿责任 E.构成犯罪的，依法追究刑事责任 参考答案：1、ABE 2、ABCD 3、D 4、D 5、A 6、D 7、C 8、B 9、B 10、ABCE 1、违反建设工程勘察设计管理条例规定，( )从事建设工程勘察、设计活动的，责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得2倍以上，5倍以下罚款;给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 A.虽经注册，却没在勘察、设计许可的范围内 B.虽经注册，但没在注册登记许可的范围内 C.未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义 D.虽经注册，却没在其资质等级许可的范围内 2、工程开工前，设计单位要到施工现场给施工等单位进行设计交底，按《建设工程质量管理条例》的要求，此时用于交底的图纸应是( )。 A.经建设单位认可的 B.经设计院总工审查合格的 C.经施工图设计审查中心审查合格的 D.经注册建筑师、结构工程师签字，设计院盖章的 3、根据《劳动法》，劳动合同应当以( )订立。 A.书面形式 B.口头形式 C.口头或书面形式 D.任何合法形式 4、侵权责任与违约责任的区别，下列表述正确的是( )。 A.侵权行为违反的是法定义务 B.侵权行为侵犯的是绝对权 C.违约行为侵犯的是绝对权 D.侵权行为的责任仅限于财产责任 E.违约行为的责任仅限于财产责任 5、下列关于效力待定合同的表述中错误的是( )。 A.无权代理人以被代理人名义订立的合同 B.限制民事行为能力人独立订立的合同 C.无处分权人处分他人财产的合同 D.法定代表人越权订立的合同 6、下列关于行使撤销权要求的表述，不准确的是( )。 A.债务人放弃其到期债权，给债权人造成损害的 B.债务人以明显不合理的低价转让财产，给债权人造成损害的 C.撤销权的行使范围以债权人的债权为限 D.债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担 7、投标人之间串通投标的表现形式有( )。 A.投标人之间相互约定，一致抬高或者压低投标价 B.投标人之间相互约定，在招标的项目中轮流以高价位中标 C.投标人以行贿手段谋取中标的 D.招标人向投标人泄露标底 E.招标人预先内定中标人，在确定中标人时以此决定取舍 8、甲乙公司就共同投资建设一项环保工程的事宜进行洽谈，期间甲得知乙的一项采取了保密措施的市场开发计划，于是推迟与乙的签约，并开始有针对性地吸引乙的潜在客户，导致乙的市场份额锐减。下列说法中错误的是( )。 A.甲的行为违反了先合同义务 B.甲应承担缔约过失责任 C.甲的行为属于正常的商业竞争行为 D.甲的行为侵犯了乙的商业秘密 9、同类已到履行期限的对等债务，因当事人相互抵充其债务而同时消灭是( )。 A.抵消 B.提存 C.混同 D.免除 10、国际货物买卖合同提起诉讼或仲裁的期限为( )。 年 年 年 年 参考答案:1、C 2、C 3、A 4、ABE 5、B 6、B 7、AB 8、C 9、A 10、C 1、根据《合同法》第53条的规定，下列免责条款中无效的是( )。 A.造成对方人身伤害的 B.故意造成对方财产损失的 C.造成对方财产损失的 D.重大过失造成对方财产损失的 E.不可抗力造成对方财产损失的 2、某施工单位委托业务员张某到设备展销会上购买建筑设备，由于委托书中未写明具体规格，买到的设备不符合要求，而此时款还未付。正确的处理方法是( )。 A.施工单位的法定代表人承担全部责任 B.由施工单位、张某承担连带责任 C.由施工单位承担主要责任 D.由张某承担主要责任 3、以下不可出质的是( )。 A.记名股票 B.无记名股票 C.黄河集团办公大厦 D.商标专用权 4、新近成立某建筑安装公司，其公司章程将对下列主体具有约束力( )。 A.公司本身 B.股东 C.公司的债权人 D.监事 E.董事 5、甲公司欠乙公司200万元贷款，因甲公司经营不善，被乙公司兼并，甲公司欠乙公司的债务也因此消灭。这种债的消灭被称为( )。 A.债的解除 B.债的混同 C.债的抵消 D.债的免除 6、某政府投资的项目向社会公开招标，最终于2007年3月1日确定甲为中标人，并于3月2日向甲发出中标通知书，3月4日甲收到中标通知书，则下列说法正确的是( )。 A.中标通知书就是合同 B.合同的生效时间是2007年3月4日 C.中标通知书的法律性质属于 D.双方应在2007年3月31日前订立书面合同 E.招标人应在2007年3月31日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告 7、某施工现场运来一批拟用于装修的石料，对于这批石料的检查，下列说法正确的是( )。 A.对石料质量的检查是监理工程师的责任，施工单位不需要检查 B.对石料质量的检查是施工单位的责任，监理工程师不需要检查 C.如果石料的厂家出示了产品合格证和质量检验报告，就不需要对其进行检查 D.对石料的检查取样应该在监理工程师的监督下取样 8、建设工程施工合同解除后，下列说法不正确的是( )。 A.已经完成的建设工程质量合格的，发包人可不支付相应的工程价款 B.已经完成的但质量不合格的，修复后的建设工程竣工验收合格，承包人承担修复费用 C.已经完成的但质量不合格的，修复后的建设工程竣工验收不合格，承包人承担修复费用 D.已经完成的但质量不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任 9、下列人员中，( )不属于建筑工程的从业人员。 A.注册建筑师 B.注册结构工程师 C.注册资产评估师 D.注册建造师 10、在下列( )情形中，用人单位可以解除劳动合同，但应当提前30天以书面形式通知劳动者本人。 A.小王在试用期内迟到早退，不符合录用条件 B.小李因盗窃被判刑 C.小张在外出执行任务时负伤，失去左腿 D.小吴下班时间酗酒摔伤住院，出院后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作 参考答案：1、ABD 2、B 3、C 4、ABDE 5、B 6、CD 7、D 8、A 9、C 10、D 1、关于代位权的行使，下列表述中错误的是( )。 A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权 B.专属于债务人自身的债权除外 C.代位权的行使范围以债务人的债权为限 D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担 2、下列权利不属于担保物权的有( )。 A.抵押权 B.质权 C.地役权 D.留置权 3、关于证据保全制度，说法正确的是( )。 A.当事人申请保全证据的，应当提供相应的担保 B.仲裁委员会应当将当事人的证据保全申请提交当地基层人民法院 C.人民法院进行证据保全，应当要求当事人或者诉讼代理人到场 D.人民法院进行证据保全，可以采用查封、扣押、拍照等方法 4、代理人与第三人相互勾结，在订立合同时给第三人种种优惠，而损害了被代理人利益的，应( )。 A.由代理人承担责任 B.由第三人承担责任 C.由代理人和第三人承担连带责任 D.由代理人和第三人承担按份责任 5、刘伟诉张三一案经B市H区人民法院一审终结，判决张三赔偿刘伟人民币3900元。张三不服判决，向B市人民法院提出上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张三的上诉。经查，刘伟居住在B市X区，张三在B 市 C区的银行有存款4000元。则本案的执行法院是B市( )。 区人民法院 区人民法院 区人民法院 D.中级人民法院 6、合同当事人一方提出解除合同，另一方如果有异议的，可以请求( )确认解除合同的效力。 A.人民法院 B.人民检察机关 C.仲裁委员会 D.工商行政管理部门 E.上级主管部门 7、某甲将家用电器交乙寄卖商行出售，下列表述正确的是( )。 A.除非某甲授权或事后追认，乙寄卖商行不得自己买人该家用电器 B.乙寄卖商行以高于某甲指定的价格卖出该家用电器，除非当事人另有约定，高出部分归乙寄卖商行 C.乙寄卖商行将家用电器卖给某丙，某丙未支付价款，某甲应当直接向某丙要求支付价款 D.乙寄卖商行已经售出部分家用电器，某甲逾期不支付报酬的，乙寄卖商行可留置其余家用电器 8、根据《招标投标法》的有关规定，下列关于评标委员会的说法正确的有( )。 A.评标委员会成员的名单应向社会公布，以体现招标活动的公开性 B.评标委员会可以由7人组成 C.评标委员会可以由9人组成，其中经济专家2人，技术专家2人 D.评标委员会可以由5人组成，其中经济专家2人，技术专家2人 E.评标委员会应根据招标人的意思推荐中标候选人 9、原告东方开发公司起诉被告正大建筑公司，在法院开庭前，关于证据保全的说法错误的有( )。 A.证据保全只能依当事人申请进行，人民法院不得依职权作出 B.人民法院可以主动采取证据保全措施 C.当事人申请保全证据的应当提供相应的担保 D.人民法院可以采取向证人进行询问调查，记录证人证言的证据保全的方法 E.当事人在举证期限内随时可以申请保全证据 10、某建筑公司先后在两个工程项目投标，分别中标后签订书面合同，但均未履行，致使招标单位甲蒙受损失9万元，招标单位乙蒙受损失24万元。投标前，建筑公司对招标人甲、乙曾提交履约保证金分别为10万元和20万元。则建筑公司还应赔偿( )。 A.甲9万元，乙24万元 B.甲10万元，乙20万元 C.甲10万元，乙24万元 D.甲0万元，乙4万元 参考答案：1、C2、C3、D4、C5、A6、AC7、D8、BD9、ACE10、D 1、执行政府定价的购销合同，其价格的确定规则，下列表述中错误的是( )。 A.逾期提货，遇价格上涨时，按新价格执行 B.逾期交货，价格下降时，按原价格执行 C.按期付款，价格下降时，按新价格执行 D.按期交货，价格上涨时，按新价格执行 2、在工程建设活动中，涉及到的刑事处罚形式有( )。 A.拘役 B.管制 C.有期徒刑 D.赔偿损失 E.没收财产 3、关于侵权责任，下列说法正确的是( )。 A.因为行为人不履行合同义务所产生的责任 B.某施工企业在施工过程中扰民将会产生侵权责任 C.某建设单位的办公楼挡住了北面居民住宅区的阳光将会产生侵权责任 D.某施工企业在施工过程中楼上掉下的砖头砸到了路上的行人将会产生侵权责任 E.当对象是法人时，侵犯的客体只可能是财产权利 4、质押包括( )。 A.动产质押 B.不动产质押 C.权利质押 D.固定资产质押 E.无形资产质押 5、下列情形中，要约失效的包括( )。 A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.受要约人对要约内容作实质性变更 D.受要约人对要约内容作非实质性变更 E.期限届满受要约人未作 6、嘉铭有限公司的主要负责人郑海在本单位发生重大生产安全事故时，因为存在违法行为被给予降职、撤职的处分，又因为有逃匿行为被处15日拘留;另一位主要负责人郝亮因为情节严重，构成了犯罪，依照刑法有关规定被追究了刑事责任，请问以下( )行为可能是郑海和郝亮的违法犯罪行为。 A.违反安全生产规章制度或者操作规程的 B.不立即组织抢救的 C.不与承包单位签订专门的安全生产管理协议的 D.对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的 E.在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的 7、某采石场向高速公路二标段的承包单位某路桥公司运送砂石。路桥公司未能按照合同约定给付砂石款，采石场对其提起诉讼。路桥公司接到开庭传票后没有派人参加诉讼，人民法院缺席进行了判决，这体现了诉讼解决纠纷的( )。 A.公权性 B.强制性 C.程序性 D.独立性 8、生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担( )责任。 A.刑事 B.赔偿 C.违约 D.连带赔偿 9、甲与乙签订了一份承揽合同，合同约定，如果甲父死亡，则甲将房屋交给乙装修。这一合同的性质应认定为( )。 A.既未成立，也未生效 B.已成立，但未生效 C.是附条件的合同 D.是附期限的合同 E.是可撤销的合同 10、中国大陆某公司与香港某公司因某一建筑工程承包合同发生争议，双方约定提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。对此案仲裁庭的审理方式为( )。 A.不能开庭进行审理 B.公开开庭审理 C.公开开庭审理，但双方当事人要求不公开审理的，由仲裁庭作出决定 D.不公开开庭审理，但双方当事人要求公开审理的，由仲裁庭作出决定 参考答案：1、B2、ABCE3、BCD4、AC5、ABCE6、BDE7、B8、D9、B D10、D

先看下考试科目、然后查看1、2建历年真题（答案+解析）！

建造师考试分为一级建造师和二级建造师考试，一级建造师考试包括《建设工程经济》《建设工程项目管理》《建设工程法规及相关知识》《专业工程管理与实务》四门科目。二级建造师考试包括《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》《专业工程管理与实务》三门科目。

一级建造师考试题型及分值：（点击查看 一建、二建历年真题、答案、解析！）

《工程经济》：单项选择题60题，每题1分，共计60分;多项选择题20题，每题2分，共计40分。合计100分。

《项目管理》：单项选择题70题，每题1分，共计70分;多项选择题30题，每题2分，共计60分。合计130分。

《法规及相关知识》：单项选择题70题，每题1分，共计70分，多项选择题30题，每题2分，共计60分。合计130分。

《专业工程管理与实务》：20道单选题，10道多选题，5道综合分析题(案例)。其中单选题每题1分，共计20分;多选题每道2分，共计20分;案例题前三个每道20分，后两个每道30分，共计120分。合计160分。

二级建造师考试题型及分值：

《建设工程法规及相关知识》：单选题60，每题一分;多选题20，每题两分;共计100分。

《建设工程施工管理》：单选题70，每题一分;多选题25，每题两分;共计120分。

《专业工程管理与实务》：单选题20，每题1分;多选题10，每题2分;案例题4，共80分;共计120分。

寄建造师经济考试的顺序答案，现在还没有彻底出来呢

现在要推荐给大家的是文字版2020一级建造师《工程经济》考试真题及答案，希望对考生估分有所帮助（可到大立官网一级建造师版块历年真题中免费下载完整版）。

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.根据《建设工程工程量清单计价规范》, 关于暂列金额的说法,正确的是()。

A.暂列金额应根据招标工程量清单列出的内容和要求估算

B.暂列金额包括在签约合同价内，属承包人所有

C.已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用

D.用于必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备及专业工程的费用

【答案】C

【解析】暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用。已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定作出支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。

【考点来源】第三章第七节计量与支付

2.利用概算定额编制单位工程概算的工作有:①计算单位工程的人、料、机费用;②列出分项工程并计算工程量;③计算企业管理费、利润、规费和税金;④确定分部分项工程的概算定额单价;⑤计算单位工程概算造价;编制正确的顺序是()。

A.④②①⑤③ B.②④①③⑤

C.①②③④⑤ D.④①②③⑤

【答案】B

【解析】利用概算定额法编制设计概算的具体步骤如下: (1)按照概算定额分部分项顺序，列出各分项工程的名称。(2) 确定各分部分项工程项目的概算定额单价(基价)。(3)计算单位工程的人、料、机费用。(4)根据人、料、机费用，结合其他各项取费标准分别计算企业管理费、利润、规费和税金。(5)计算单位工程概算造价。

【考点来源】第三章第三节建设工程项目设计概算

3.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于单价合同计量的说法，正确的是()。

A.发包人可以在任何方便的时候计量,计量结果有效

B.承包人收到计量的通知后不派人参加，则发包人的计量结果无效

C.承胞人为保证施工质量超出施工图纸范围实施的工程量，应该予以计量权

D.发包人应在计量前24小时通知到承包人，无论承包人是否参加，计量结果有效

【答案】D

【解析】A选项错误,发包人不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。B选项错误，承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可发包人的计量结果;C选项错误，监理工程师对承包人超出设计图纸要去增加的工程量和自身原因造成返工的工程量,不予计量。

【考点来源】第三章第七节计量与支付

4.施工企业支付给银行的短期借款利息应计入企业的()。

A.管理费用 B.生产费用

C.财务费用 D.销售费用

【答案】C

【解析】财务费用是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的费用，包括应当作为期间费用的利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)、相关的手续费以及企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等内容。

【考点来源】第二章第二节施工企业期间费用的核算

5.某施工企业计划租赁一台设备, 设备价格为240万元，寿命期10年，租期8年，每年年末支付租金，折现率为8%，附件率为3%。采用附加率法计算,每年需支付的租金为()万元。

【答案】C

【解析】R=P/N+P*i+ P*r =240/8+240*8%+240*3% =万元

【考点来源】第一章第五节设备租赁与购买方案的比选分析

6.技术方案不确定因素临界点的说法,正确的是()。

A.基准收益率固定，某不确定性因素的临界点百分比缩小，则该方案对该因素就越敏感

B.对同一个技术方案，随着基准收益率的提高，临界点就会提高

C.不确定因素临界点的高低，不能作为判定风险的依据

D.临界点是客观存在的，与设定的指标判断标准无关

【答案】A

【解析】B错误，对同一个技术方案，随着设定基准收益率的提高，临界点就会变低(即临界点表示的不确定因素的极限变化变小)。C错误,把临界点与未来实际可能发生的变化幅度相比较，就可大致分析该技术方案的风险情况。D错误，临界点的高低与设定的指标判断标准有关。

【考点来源】第一第三节敏感性分析

7.关于采用定额单价法编制施工图预算时套用定额单价的说法，错误的是()。

A.当分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价中所列的内容完全一致时，可直接套用定额单价

B.当分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、 机械的数量增减时, 应调价不换量

C.当分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致时,应按实际使用材料价格换算定额单价

D分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充定额单价板

【答案】B

【解析】分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、 机械的数量增减时，一般调量不换价。

【考点来源】第三章第四节施工图预算的编制方法P227

8.《根据建设工程造价鉴定规范》 下列现场签证争议鉴定的做法，正确的是()。

A.现场签证明确了人工、材料、机械台班数量及其价格的，按签证的数量和计日工的价格计算。

B.现场签证只有用工数量没有人工单价的，其人工单价比照鉴定项目相应工程人工单价计算

C.现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照鉴定项目相应工程的材料和台班单价适当上浮计算

D现场签证只有总价而无明细表述的,按总价款计算

【答案】D

【解析】当事人因现场签证费用发生争议,鉴定人应按以下规定进行鉴定:现场签证明确了人工、材料、机械台班数量及其价格的，按签证的数量和价格计算;现场签证只有用工数量没有人工单价的,其人工单价按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程人工单价适当上浮计算;现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照鉴定项目相应工程材料和台班价格计算;现场签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算。正确答案为D选项。

【考点来源】第三章第七节合同价款纠纷的处理P305

9.非经营性建设工程项目总概算的完整组成是()。

A.单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费概算、资金筹措费概算

B.建设单位工程概算、设备及安装单位工程概算和工程建设其他费用概算

C.建设单位工程概算、设备及安装单位工程概算、工程建设其他费用概算和预备费概算。

D.单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费概算、 资金筹措费概算和铺底流动资金概算

【答案】A

【解析】建设工程项目总概算是确定整个建设工程项目从筹建开始到竣工验收、交付使用所需的全部费用的文件,它由各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费、资金筹措费概算和经营性项目铺底流动资金概算等汇总编制而成。非经营性建设工程项目不包含经营性项目铺底流动资金概算，故正确选项为A。

【考点来源】第三章第三节建设工程项目设计概算P210

10.下列费用项目中，属于施工企业管理费的是()。

A.生产工人津贴 B.短期借款利息支出

C.劳动保护费 D.已完工程保护费

【答案】C

【解析】企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。内容包括:管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、其他。故正确选项为C。

【考点来源】第三章第一节建筑安装工程费用项目组成P169

11.某企业有一笔无法回收的应收账款,在会计核算上作为坏账被注销，而债务不变,则反映在资负债表上的结果是( ) 。

A.所有者权益增加 B.长期待摊费用减少

C.所有者权益减少 D.流动资产增加

【答案】 C

【解析】资产=负债+所有者权益，所有者权益受企业资产影响，如果企业资产出现损失,例如应收账款没有收回，作为坏账被注销,而债务不变，则股东权益将减少。

【考点来源】第二章第五节企业财务报表P134

12.根据《企业会计准则》,企业对应收账款提取坏账准备，体现了会计核算的()原则。

A.配比 B.谨慎

C.权责发生制 D.重要性

【答案】B

【解析】在市场经济条件下，在成本、会计核算中应当对可能发生的损失和费用,作出合理预计,以增强抵御风险的能力。提取坏账准备、采用加速折旧法等,都体现了谨慎原则。

【考点来源】第二章第二节工程成本的核算P108

13.将塔式起重机自停放地点运至施工现场的运输、拆卸、安装的费用属于()。

A.施工机械使用费 B.二次搬运费

C.固定资产使用费 D.大型机械进出场及安拆费

【答案】 D

【解析】大型机械设备进出场及安拆费:是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点,所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施I现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。

【考点来源】第三章第一节建筑安装工程费用项目组成P172

14.国际工程投标报价时，下列施工现场办公费的处理方式，正确的是()。

A.按照其费用性质分别计入相应分项工程的人工费、材料费或机具费

B.作为待摊费分摊到工程量清单的各个报价分项中

C.作为待摊费用单列并计入投标总报价

D.作为开办费单列并计入投标总报价

【答案】B

【解析】现场办公费属于国际工程投标总报价组成中待摊费列项的内容。

【考点来源】第三章第八节国际工程投标报价的组成P312

15.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，质量保证金扣留的方式原则上采用()。

A.在支付工程进度款时逐次扣留 B.工程竣工结算时一次性扣留

C.按照里程碑扣留 D.签订合同后一次性扣留

【答案】A

【解析】质量保证金的扣留有以下三种方式:. (1)在支付工程进度款时逐次扣留(原则上采用这种方式) ; (2) 工程竣工结算时一-次性扣留质量保证金; (3) 双方约定的其他扣留方式。

【考点来源】第三章第七节质量保证金的处理P299

16.某企业从银行取得5年的长期借款1000万元，该笔借款的担保费费率为,利率为6%,每年结息一次，到期一次还本,企业所得税税率为25%，则该笔借款年资本金成本率为()。

【答案】B

【解析】资金成本率=资金占用费/筹资净额=[1000x 6%*(1-25%)]/[1000 ()]=

【考点来源】第二章第七节资金成本的计算与应用P157

17.关于分部分项工程量清单和定额子目工程量的说法,正确的是()。

A.一个清单项目只对应一个定额子目时,清单工程量的定额工程量完全相同

B.清单工程量计算的主项，工程量应与定额子目的工程量-致

C.清单工程量通常可以用于直接计价

D.定额子目工程量，应严格按照与所采用的定额相对应的工程量计算规则计算

【答案】D

【解析】A选项错误，即便一个清单项目对应一个定额子目，也可能由于清单工程量计算规则与所采用的定额工程量计算规则之间的差异，而导致二者的计价单位和计算出来的工程量不一致。B选项错误，由于一个清单项目可能对应几个定额子目，而清单工程量计算的是主项工程量，与各定额子目的工程量可能并不一致。C选项错误，清单工程不能直接用于计价,在计价时必须考虑施工方案等各种影响因素,根据所采用的计价定额及相应的工程量计算规则重新计算各定额子目的施工工程量。D选项正确，定额子目工程量的具体计算方法，应严格按照与所采用的定额相对应的工程量计算规则计算。

【考点来源】第三章第六节工程量清单计价的方法P242

18.根据建设工程量清单计价规范，投标人可以根据需要自行增加列项的清单是()。

A.措施项目清单 B.分部分项工程量清单

C.其他项目清单 D.规费、税金清单

【答案】A

【解析】《建设工程工程量清单计价规范》GB- 50500-2013规定:措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项。正确选项为A。

【考点来源】第三章第五节工程量清单编制的方法P237

19.用成本分析模式确定企业最佳现金持有量时,随着现金持有量增加而降低的现金持有成本是()。

A.管理成本 B.机会成本

C.交易成本 D.短缺成本

【答案】 D

【解析】企业持有的现金,将会有三种成本:机会成本、管理成本、短缺成本。其中现金的短缺成本,是因缺乏必要的现金,不能应付业务开支所需,而使企业蒙受损失或为此付出的代价,现金的短缺成本随现金持有量的增加而下降,随现金持有量的减少而上升。

【考点来源】第二章第八节现金和有价证券的财务管理P161

20.某设备10年前的原始成本是100000元，目前的账面价值是30000元，现在的市场价值为20000元。关于该设备沉没成本和更新决策时价值的说法，正确的是( )。

A.沉没成本为10000元，更新决策时价值应为40000元

B.沉没成本为10000元，更新决策时价值应为20000元

C.沉没成本为80000元，更新决策时价值应为30000元

D.沉没成本为70000元，更新决策时价值应为70000元

【答案】B

【解析】沉没成本=设备账面价值-当前市场价值=30000-20000=10000元，更新决策价值就是当前市场价值20000元。

【考点来源】第一章第五节 设备更新分析

21.某建设工程施工过程中，由于发包人提供的材料没有及时到货，导致承包人自有的一台机械窝工四个台班。每台班折旧费500元。工作时每台班燃油动力费100元。另外，承包人租赁的一台机械窝工3个台班。台班租赁费为300元。工作时每台班燃油动力费80元。不考虑其他因素,则承包人可以索赔的费用为()元。

【答案】 D

【解析】因窝工弓|起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用;属于外部租赁时，按照应分摊的租赁费计算。故承包人可以索赔的费用=4× 500+3×300=2900元。

【考点来源】第三章第七节施工索赔P279

22.单价合同在执行过程中，发现招标工程量清单中出现工程量偏差引起工程量增加，则该合同工程量应按()计量。

A.原招标工程量清单中的工程量

B.招标文件中所附的施工图纸的工程量

C.承包人在履行合同义务中完成的工程量

D.承包人提交的已完工程量报告中的数量

【答案】 C

【解析】施工中进行工程量计量时，当发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量增减时，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计量。

【考点来源】第三章第七节工程计量P261

23.某建设项目只有一个单项工程。关于该项目施工图预算编制要求的说法,正确的是()。

A.应采用三级预算编制形式 B.应采用二级预算编制形式

C.不需编制施工图预算 D.编制建设项目总预算和单项工程综合预算

【答案】B

【解析】当建设项目只有一个单项工程时, 应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。

【考点来源】第三章第四节施工图预算的作用P225

24.企业应收账款周转率与上一年度相比有明显提高， 说明该企业的经营状况是()。

A.企业管理效率降低 B.更容易发生坏账损失

C.收回赊销账款能力减弱 D.应收账款收回速度变快

【答案】 D

【解析】应收账款周转率通常用来测定企业在某一特定时期内收回赊销账款的能力，它既可以反映企业应收账款的变现速度，又可以反映企业的管理效率。在实际工作中，由于企业赊销资料属于商业秘密不宜对外公开披露，因此，该指标一般是用赊销和现销总数即销售收入净额来反映。一般认为应收账款周转率越高、周转天数越短越好，它表明企业应收账款收回速度快，这样一方面可以节约资金，同时也说明企业信用状况好，不易发生坏账损失。

【考点来源】第二章第六节财务分析

25.下列新技术特性中，属于技术可靠性的是()。

A.自动化程度高 B.三废排放少

C.有工业化应用业绩 D.有利用当地资源的优势

【答案】 C

【解析】技术可靠性指备选的新技术应用方案必须是成熟的、稳定的，有可借鉴的企业或项目对尚在试验阶段的新技术应采取积极慎重的态度;采用转让取得的技术，要考虑技术来源的可靠性，主要表现在技术持有者信誉好，愿意转让技术，且转让条件合理，如识产权经过确认。同时，备选方案的技术能够实现方案设定的目标，对产品的质量性能和方案的生产能力有足够的保证程度，能预防和积极避免因方案技术可靠性不足而产生的资源浪费。A属于技术先进性;B属于技术安全性;D属于技术适用性。

【考点来源】第一章第七节新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析

26.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，因设计单位提出设计变更，变更后已标价工程量清单中没有相同及类似变更单价的，变更估价申请应由( )提出。

A.监理人 B.承包人

C.发包人 D.设计人

【答案】 B

【解析】承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。

【考点来源】第三章第七节计量与支付

27.某工程施工时处于当地正常的雨季，导致工期延误，在工期延误期间又出现政策变化。根据《建设工程工程量清单计价规范》，对由此增加的费用和延误的工期，正确的处理方式()。

A.费用，工期均有发包人承担

B.费用由发包人承担，工期由承包人承担

C.费用、工期均由承包人承担

D.费用由承包人承担，工期由发包人承担

【答案】C

【解析】本题考查的是合同价款调整。因承包人原因造成工期延误，

在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。参见教材P264。

【考点来源】第三章第七节计量与支付

28.下列定额中属于施工企业内部使用的，以工序为对象编制的定额是()。

A.预算定额 B.概算定额

C.费用定额 D.施工定额

【答案】 D

【解析】施工定额是以同一性质的施工过程一一工序作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系的定额。

【考点来源】第三章第二节建设工程定额

29.建筑工人实名制管理费应计入()。

A.规费 B.其他项目费

C.分部分项工程费 D.措施项目费

【答案】 D

【解析】安全文明施工费中包括:环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费，建筑工人实名制管理费。这个计入到措施项目费中。

【考点来源】第二章第一节建设项目总投资

30.某企业拟存款200万元，下列存款利率和计息方式中，在第5年末存款本息和最多的是()。

A.年利率6%，按单利计算 B.年利率，每年复利一次

C.年利率4%,每季度复利一次 D.年利率5%，每半年复利一次

【答案】 B

【解析】200×6%×5+200=260万元;B:200×(1+)^5=万元C:200×(1+4%/4)^20=万元;D:200×(1+5%/2)^10=万元。

【考点来源】第一章第一节资金时间价值的计算与应用

31.某企业年初从银行借款1000元,期限3年，年利率5%,银行要求每年末支付当年利息，则第3年末需偿还的本息和是()万元。

【答案】 A

【解析】1000×(1+5%)=1050万元。

【考点来源】第一章第一节资金时间价值的计算及应用

32.下列经济效果评价指标中， 属于偿债能力分析指标的是()。

A.盈亏平衡点 B.速动比例

C.总投资收益率 D.财务净现值

【答案】 B

【解析】偿债能力指标主要有:借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率和速动比率。P29

【考点来源】第一章第二节技术方案经济效果评价

33.某技术方案的静态投资回收期为年,行业基准值为6年。关于该方案经济效果评价的说法,正确的是()。

A.该方案静态投资回收期短于行业基准值，表明资本周转的速度慢

B.从静态投资回收期可以判断该方案前5年各年均不盈利

C.静态投资回收期短于行业基准值，不代表该方案内部收益率大于行业基准收益率

D.静态投资回收期短，表明该方案净现值一定大于零

【答案】C

【解析】静投资回收期没有全面地考虑技术方案整个计算期内现金流量，即只考虑回收之前的效果，不能反映投资回收之后的情况。故无法准确衡量投术方案在整个计算期内的经济效果。所以静态投资回收期作为技术方案选择和技术方案排队的评价准则是不可靠的，它只能作为辅助评价指标，或与其他评价指标结合应用。

【考点来源】第一章第二节技术方案经济效果评价